Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Федеральный закон №44-ФЗ от от 05.04.2013 (О контрактной системе..) вступил в силу с 01.01.2014 и заменил 94-ФЗ. Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, частности, осуществление закупок товаров, работ и услуг

Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Владислав » 25 авг 2017, 07:50

────────────────
Это действующая агрегированная тема.
────────────────

────────────────
Продолжение агрегированной темы. Предыдущее обсуждение: post83724.html#p83724
────────────────

────────────────
Данная тема предназначена для обсуждения вопросов, связанных с односторонним расторжением контракта, его порядком, последствиями и размещением информации в ЕИС.

Быстрый переход
────────────────

Доброе утро!
Напишу тут, что бы не создавать новую тему.

Выиграли аукцион, подписали Контракт. Сроки выполнения работ жёстко прописаны до 31.08.20017 г., Нам (Поставщику) не сдают объект, не назначают ответственного, не расчищают площадку для вып-я работ.
Мы написали 9 писем: о назначении со своей стороны ответственного, просили назначить ответственного со стороны Зака, просили сдать объект и т.д. На всех письмах у нас есть отметки о получении, а ответов от Заказчика нет.
В Контракте прописано:
11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
11.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы
Самый лу-учший день
Аватар пользователя
Владислав
Завсегдатай
 
Сообщений: 360
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 08:14

Владислав писал(а):Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы



А что вы хотите контролировать? Взыскивайте убытки.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 868
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Владислав » 25 авг 2017, 08:17

Dmitry72 писал(а):
Владислав писал(а):Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы



А что вы хотите контролировать? Взыскивайте убытки.


Т.е. мы расторгаемся и всё? Последствий не будет? Всё пугают РНП, ФАС
Самый лу-учший день
Аватар пользователя
Владислав
Завсегдатай
 
Сообщений: 360
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 08:40

Владислав писал(а):
Dmitry72 писал(а):
Владислав писал(а):Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы



А что вы хотите контролировать? Взыскивайте убытки.


Т.е. мы расторгаемся и всё? Последствий не будет? Всё пугают РНП, ФАС



Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 868
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Владислав » 25 авг 2017, 08:59

Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.


Односторонний отказ через суд?
Самый лу-учший день
Аватар пользователя
Владислав
Завсегдатай
 
Сообщений: 360
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Alienora » 25 авг 2017, 09:56

Владислав писал(а):
Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.


Односторонний отказ через суд?

ч.ч.19-23 ст.95 закона почитайте)
Аватар пользователя
Alienora
Профессор
 
Сообщений: 11642
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 10:25
Благодарил (а): 139 раз.
Поблагодарили: 1529 раз.
Роль: Заказчик

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 09:59

Владислав писал(а):
Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.


Односторонний отказ через суд?



А что удивляет? Вы расторгаете договор в одностороннем порядке. Заказчик обжалует такое расторжение в судебном порядке. Суд признает расторжение незаконным. Как вариант развития событий.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 868
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Leksele » 25 авг 2017, 10:19

Dmitry72 писал(а):Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.

Здесь не соглашусь...
Включение в РНП - это закрытый перечень случаев.
Так вот по суду только тогда, когда суд расторгает сам контракт.
Признание незаконным односторонний отказ Поставщика ведет только к возмещению убытков Зака
В РНП ТС не попадет
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 10321
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1151 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 433

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Leksele » 25 авг 2017, 10:21

Владислав писал(а):Односторонний отказ через суд?

Курим ГК РФ Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
Обязательно уведомляете в виде претензии об остановке работ
Потом расторгаете по этой статье
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 10321
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1151 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 433

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 15:39

Leksele писал(а):
Dmitry72 писал(а):Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.

Здесь не соглашусь...
Включение в РНП - это закрытый перечень случаев.
Так вот по суду только тогда, когда суд расторгает сам контракт.
Признание незаконным односторонний отказ Поставщика ведет только к возмещению убытков Зака
В РНП ТС не попадет



Ну да, здесь я запарился и неправильно сформировал мысль. Если суд признает отказ незаконным и в свою очередь заказчик решит расторгнуть договор в одностороннем порядке, то в таком случае светит РНП. А непосредственно признание незаконным одностороннего отказа Поставщика таких последствий не влечет. :a_g_a:
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 868
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ (Контрактная система)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Татьяна

Работает на phpВВ © 2000, 2002, 2005, 2007 phpВВ Group