Вопросы: одностороннее расторжение контракта - архив

Федеральный закон №44-ФЗ от от 05.04.2013 (О контрактной системе..) вступил в силу с 01.01.2014 и заменил 94-ФЗ. Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, частности, осуществление закупок товаров, работ и услуг

Re: Расторжение в одностороннем порядке

Сообщение Leksele » 21 авг 2017, 14:57

fillya писал(а):А существует какое то письмо, комментарий, разъяснение где это прописано? Или судебная практика? Просто вот как-то двойственно звучит формулировка закона и, видя, какой у нас сейчас невменяемый юрист у Зака, уже предвижу, что он это прочитает так как ему надо.

В дурку обратитесь...
Вы уверены, что на каждую статью закона для дебилов должно быть разъяснение?
Я, например, никакой двойственности не вижу...
Фтопку...
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9432
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 1058 раз.
Роль: Поставщик

Односторонний отказ, пытаются вогнать в РНП.

Сообщение qwertas » 24 авг 2017, 21:12

Аук выиграли, обувь, поставка по заявкам до конца года, размеров нет, срок поставки от заявки 10 дней. Заранее не закупить, т.к. размеров не знаем.

Зак стал козлить, стал слать заявки на 2-3 пары. Мы их устно попросили не злоупотреблять правом, сославшись на 508 ГК. ЗАК - Москвичи.
Они в итоге рожают устную заявку, мы ее исполняем, а они нам фигарят претензию, что исполнено не полностью, и пытаются доказать, что слали нам по электронке заявку. Доказательств того что они слали, или мы получали у них нет.
Дабы быть добросовестными, мы пишем письмо с предложением заключить доп соглашение в котором прописать ответственных, порядок и форму заявки, количество заявок в месяц и их содержание (примерный объем), ну и в частности просим пояснить по спорной заявке, когда и как отправлена и ее копию или содержание.
Зак сегодня нас шлет на 3 буквы, и публикует в ЕИСе одностороннее расторжение.

Фактически у нас есть 9 дней на устранение, но что устранять мы не знаем. Ну и в текщей ситуации даже слабо представляется какие шаги нужно предпринять, что бы ситуацию нивелировать, не попасть в РНП и в идеале сохранить весь или часть контракта.

И, да, оплата по контракту стоит 15 рабочих дней, поставки первых партий были с 1 по 20 июля. Оплат нет до сих пор, но в контракте присутствует то, что после получения продукции ЗАК назначает экспертизу, которая может проводиться до 30 дней по итогам, которой подписывается акт приема-передачи продукции, и уже на его основании идет оплата, т.е. по факту ЗАК может платить нам чуть ли не 2 месяца. Может тут скрыто какое-то нарушение в т.ч.?

Примного буду благодарен за конструктивные советы.

П.С. Еще устно пытались договориться с директором, предполагая, что исполнитель самовольничает. Директор с конкурсным в связке оказались. Была еще мелкая переписка по емаилу с вопросам про размеры и т.д. (не спорной позиции).

qwertas
Завсегдатай
 
Сообщений: 658
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 13:04
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 22

Re: Односторонний отказ, пытаются вогнать в РНП.

Сообщение Leksele » 24 авг 2017, 22:46

qwertas писал(а):Фактически у нас есть 9 дней на устранение, но что устранять мы не знаем. Ну и в текщей ситуации даже слабо представляется какие шаги нужно предпринять, что бы ситуацию нивелировать, не попасть в РНП и в идеале сохранить весь или часть контракта.


Одна хорошая новость для вас: Московский ФАС рассматривает в целом в спор, а не только процедуру расторжения (как считает центральный ФАС и арбитражные суды) Поэтому доказать что вы ничего не нарушали вполне возможно.
Одна плохая новость: новая комиссия теперь с молодыми девчонками.... Пока "не догоняют" как было у Ермаковой...

В качестве совета. Несколько грамотных писем в адрес Зака (по электронке и если возможно по факсу):
пожалуйста уточните свои требования, пожалуйста, дайте результаты экспертизы, готовы сотрудничать и тп.
Это поможет на комиссии доказать, что вы все делали по контракту. Ну и контракт надо почитать, может и у вас есть
на что сослаться для претензии уже своей...
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9432
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 295 раз.
Поблагодарили: 1058 раз.
Роль: Поставщик

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Владислав » 25 авг 2017, 07:50

Доброе утро!
Напишу тут, что бы не создавать новую тему.

Выиграли аукцион, подписали Контракт. Сроки выполнения работ жёстко прописаны до 31.08.20017 г., Нам (Поставщику) не сдают объект, не назначают ответственного, не расчищают площадку для вып-я работ.
Мы написали 9 писем: о назначении со своей стороны ответственного, просили назначить ответственного со стороны Зака, просили сдать объект и т.д. На всех письмах у нас есть отметки о получении, а ответов от Заказчика нет.
В Контракте прописано:
11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
11.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы
Самый лу-учший день
Аватар пользователя
Владислав
Завсегдатай
 
Сообщений: 311
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 08:14

Владислав писал(а):Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы



А что вы хотите контролировать? Взыскивайте убытки.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 848
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Владислав » 25 авг 2017, 08:17

Dmitry72 писал(а):
Владислав писал(а):Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы



А что вы хотите контролировать? Взыскивайте убытки.


Т.е. мы расторгаемся и всё? Последствий не будет? Всё пугают РНП, ФАС
Самый лу-учший день
Аватар пользователя
Владислав
Завсегдатай
 
Сообщений: 311
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 08:40

Владислав писал(а):
Dmitry72 писал(а):
Владислав писал(а):Вопрос: если подадим на односторонний отказ, что делать дальше? Как контролировать процесс? Интересует алгоритм и какие риски (пени, штрафы, РНП).
Заранее благодарю за ответы



А что вы хотите контролировать? Взыскивайте убытки.


Т.е. мы расторгаемся и всё? Последствий не будет? Всё пугают РНП, ФАС



Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 848
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Владислав » 25 авг 2017, 08:59

Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.[/quote]

Односторонний отказ через суд?
Самый лу-учший день
Аватар пользователя
Владислав
Завсегдатай
 
Сообщений: 311
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 22:39
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Alienora » 25 авг 2017, 09:56

Владислав писал(а):Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.


Односторонний отказ через суд?[/quote]
ч.ч.19-23 ст.95 закона почитайте)
Аватар пользователя
Alienora
Профессор
 
Сообщений: 9299
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 10:25
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 1288 раз.
Роль: Заказчик

Re: Одностороннее расторжение поставщиком и возврат обеспече

Сообщение Dmitry72 » 25 авг 2017, 09:59

Владислав писал(а):Если суд признает ваш односторонний отказ незаконным, то да, РНП светит.


Односторонний отказ через суд?[/quote]


А что удивляет? Вы расторгаете договор в одностороннем порядке. Заказчик обжалует такое расторжение в судебном порядке. Суд признает расторжение незаконным. Как вариант развития событий.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 848
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

Пред.След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ (Контрактная система)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot], Просто Петр

Работает на phpВВ © 2000, 2002, 2005, 2007 phpВВ Group