Проект договора даты начала и окончания работ, исполнения.

Все об организации закупок и участии в них по 223-ФЗ

Проект договора даты начала и окончания работ, исполнения.

Сообщение energosystems » Сегодня, 16:55

Здравствуйте!
Заказчик по 223-ФЗ.
При размещении извещения о закупке (запрос котировок) в ПРОЕКТЕ договора указали конкретные даты начала и окончания работ:
4.1. Срок выполнения работ:
4.1.1. Начало выполнения работ – после внесения авансового платежа Заказчиком.
4.1.2. Окончание выполнения работ (включая сдачу-приемку выполненных работ) – 14.11.2025г.

и дату исполнения договора (в положении 7 рабочих дней от акта приемки выполненных работ)
9.1. Срок исполнения Договора:
9.1.1. Начало исполнения Договора - с даты подписания Сторонами Договора.
9.1.2. Окончание исполнения договора – 25.11.2025г.

ПРАВОМЕРНО такое внесение информации о сроках ИМЕННО В ПРОЕКТ договора (где прописывается конкретная дата),
или информация о сроках выполнения работ должна быть только в техническом задании, а сроки (конкретные даты) заносить только после определения победителя при размещении договора на эл. площадке для его подписания победителем.

energosystems
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 15:37
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 0

Re: Проект договора даты начала и окончания работ, исполнени

Сообщение Leksele » Сегодня, 20:44

Давайте по порядку на основе законодательства РФ:
1. Фраза "после внесения авансового платежа Заказчиком" как и "когда ишак крикнет" не может служить датой, так как
должно быть указание на конкретное событие, которое неизбежно наступит.
С авансом - беда
2. дату исполнения договора (в положении 7 рабочих дней от акта приемки выполненных работ)
В последних судебных актах высших судов. Определение Верховного суда РФ № 305-ЭС19-12786 от 15.10.2019 года
Срок выполнения работы необходимо отличать от срока приёмки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда (пункт 1 статьи 720 ГК РФ). Названные сроки
разведены в ГК РФ как терминологически, так и с точки зрения применения последствий их нарушения.
При этом, как правило, соблюдение срока выполнения работы зависит от подрядчика, срока приёмки – от подрядчика и заказчика.
В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Иное может быть установлено законом, иными правовыми актами или предусмотрено договором.
Условие, касающееся юридической ответственности, его содержание должно определенно указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования. В противном случае спорное условие должно толковаться в пользу лица, привлекаемого к ответственности, в том числе потому, что противоположная сторона, как правило, является профессионалом в определенной сфере и подготавливает проект договора (пункт 11
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»)....Условие контракта, определяющее дату исполнения обязательств по отдельным этапам как дату подписания заказчиком акта-сдачи выполненного этапа работ, не должно ставить в зависимость от усмотрения заказчика период ответственности исполнителя за нарушение сроков выполнения работ»

Тут вроде о 44-фз, но правовая база аналогичная
Заметьте, что я ЗА конкретные даты! Даже в проекте договора
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12098
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 454 раз.
Поблагодарили: 1370 раз.
Роль: Поставщик


Вернуться в Закон 223-ФЗ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей

Работает на phpВВ © phpВВ Group