Ситуация: сдвиг сроков контракта из-за жалобы в ФАС

Процедурные вопросы обжалования действий заказчиков и решений комиссий в ФАС, арбитражные иски. Административная ответственность и проверки.

Re: Менять ли цену контракта по итогам аукциона?

Сообщение sega » 15 янв 2013, 18:31

rus94 писал(а):
sega писал(а):Вроде логичный вопрос :nez-nayu:
Договор годовой (например на 1200000), оплата помесячная, услуги по уборке.
Фас может сказать нам (заказчику), что т.к. договор заключен 15.01.2013 - оплачивайте за оказанные услуги (исполнителю) с 15.01.2013-31.01.2013, т.е. не 100000 руб. а 50000?

так он вам не может сказать))) все что написано в заключенном договоре не попадает под компетенцию фас.
Но с другой стороны то что вы пишите это логично, по данному договору вы можете оплатить только то, что было выполнено с момента его заключения
То что было выполнено с 01.01.13 и по 15.01.13 вы не можете оплачивать в рамках данного договора.
Оплатите через "достатысячник" я же вам говорил п.14 ч. 2 ст. 55 вам в помощь)))

Извините, еще раз если можно, для тупых ))

Цена не меняется, правильно? Я могу оставить все как есть и оплатить будто все было нормально (тем более по факту исполнитель все услуги оказывал), меня за это можно наказать, не ФАС а КРУ, например?

до 100000 уже по группе ОКДП выбран (по одноименке)

И как так получается, что если
rus94 писал(а):с 01.01.13 и по 15.01.13 вы не можете оплачивать в рамках данного договора
то цена всего договора не меняется?

sega
Специалист
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 10:39
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 0

Re: Менять ли цену контракта по итогам аукциона?

Сообщение sega » 16 янв 2013, 11:06

Дмитрий23 писал(а):пропишите что контракт распространяется на отношения с 01.01.13 согласно ГК

В договоре и так стоит срок исполнения с 01.01.2013 - м.б. этого будет достаточно?

sega
Специалист
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 10:39
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 0

Re: Менять ли цену контракта по итогам аукциона?

Сообщение rus94 » 16 янв 2013, 12:16

sega писал(а):И как так получается, что если
rus94 писал(а):с 01.01.13 и по 15.01.13 вы не можете оплачивать в рамках данного договора
то цена всего договора не меняется?

А вот так))))
цена договора это та сумма, которая прописана в статье договора... и начинается словами: Цена по настоящему договору составляет... ля-ля-тополя рублей.
Вот именно она и не меняется, там прописывается та цена, которую предложил исполнитель в ходе аукциона)
А так как вы её не можете оплатить исполнителю в полном объеме (из-за сдвига сроков по контракту) то по концу года у вас останется не выбранная сумма на этом контракте. в части который вы расторгнете договор)))
sega писал(а):
Дмитрий23 писал(а):пропишите что контракт распространяется на отношения с 01.01.13 согласно ГК

В договоре и так стоит срок исполнения с 01.01.2013 - м.б. этого будет достаточно?

а если бы пол года прошло? как вы думаете этого было бы достаточно? В данном случае это на усмотрение вашего КО.
И тут же плюсом, а если бы вам вообще не разрешил заключить договор?
Возвращаемся к тому с чего начали:
rus94 писал(а):
sega писал(а):Победитель свои обязательства выполняет с 01.01.2013.

это его проблемы)))
ЭБнутый зак! Чистые куки!
Аватар пользователя
rus94
Профессор
 
Сообщений: 15496
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 15:52
Благодарил (а): 188 раз.
Поблагодарили: 1707 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 786

Re: Менять ли цену контракта по итогам аукциона?

Сообщение sega » 23 янв 2013, 16:33

rus94 писал(а): Вот именно она и не меняется, там прописывается та цена, которую предложил исполнитель в ходе аукциона)

:du_ma_et: Наше КО требует сделать доп соглашение на изменение сроков оказания услуги и на изменение цены.
Насколько это правомерно? По ГК, по ФЗ-94

sega
Специалист
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 10:39
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 0

Re: Менять ли цену контракта по итогам аукциона?

Сообщение rus94 » 23 янв 2013, 17:03

sega писал(а):
rus94 писал(а): Вот именно она и не меняется, там прописывается та цена, которую предложил исполнитель в ходе аукциона)

:du_ma_et: Наше КО требует сделать доп соглашение на изменение сроков оказания услуги и

Это требование более/менее понятно.
Заключите соглашении на тему, в связи с приостановлением размещения заказа стороны подтверждают факт того, что услуги такие то по контракту такому то начали оказываться с такого то числа.
sega писал(а):на изменение цены.
Насколько это правомерно? По ГК, по ФЗ-94

Не правомерно, а во вторых с учетом заключения вышеизложенного допника, менять цену контракта вообще смысла нет
ЭБнутый зак! Чистые куки!
Аватар пользователя
rus94
Профессор
 
Сообщений: 15496
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 15:52
Благодарил (а): 188 раз.
Поблагодарили: 1707 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 786

Помогите разобраться с курьезом.....СРОЧНО!

Сообщение SADD » 13 фев 2013, 10:36

11.06.2012 мы становимся победителями аукциона
15.06.2012 поступает проект ГК подписанный заказчиком
16.06.2012 по решению ФАС процедура, в части подписания договора приостановлена
....
....
15.01.2013 по решению ВАС процедура подписания возобновлена
Мы вынуждены подписать ГК.... НО

В проекте ГК - срок действия до 11.12.2012
Есть пункт, что к обстоятельствам непреодолимой силы относятся "....распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д......"
И ". Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий".

Мы можем исполнить контракт. Заказчик не против. Но.... как это с юридической стороны "обвязать" ??????

P.S. обидно.... 7-мь месяцев крупная сумма обеспечения заморожена на площадке и сейчас еще были вынуждены "загнать" не хилую сумму под договор. Интересно (это второй вопрос), можно ли заявителя подтянуть за утерю ожидаемой выгоды????

Заранее благодарен!

SADD
Посетитель
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 23 май 2012, 13:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Помогите разобраться с курьезом.....СРОЧНО!

Сообщение zakup » 13 фев 2013, 11:32

Я бы написал письмо Заказчику о том, что вы готовы исполнять госконтракт, но в связи с обстоятельствами непреодолимой силы считаем целесообразным соразмерно перенести сроки исполнения госконтракта.

От Заказчика получить ответ на письмо, что, мол, Заказчик не возражает - делайте. Формально вы не заключали дополнительное соглашение к госконтракту (что не допустимо), но фактически вы согласовали новые сроки выполнения работы, что любой суд подтвердит. Другое дело что у Заказчика с проверябщими могут быть проблемы по исполнению контракта потому что очевидно что в срок исполнен не будет, но ссылка на форс-мажор должна всех успокоить.

А что касается второго вопроса - взыскание убытков с заявителя жалобы, ха!
Уже 2-ой день как раз занимаюсь очень похожим делом и думается мне что перспектив нету. Убытки в суде достаточно сложно доказывать: реального ущерба нету, а упущенной выгоды тоже, потому что контракт исполняется же. Возможно только взыскать инфляционную разницу: те деньги которые вы могли получить в декабре 2012 года не будут ровно такие же как декабре 2013 года. Как-то так)

zakup
Завсегдатай
 
Сообщений: 576
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 17:44
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 58 раз.
Роль: Специализированная организация
Пункты репутации: 16

Re: Помогите разобраться с курьезом.....СРОЧНО!

Сообщение SADD » 13 фев 2013, 11:41

zakup писал(а):....А что касается второго вопроса - взыскание убытков с заявителя жалобы, ха!...

Посоветуйте клиентам в следующий раз оформить с представителем в суде договор.... тыщь так на 50-250. Автоматом потом эту сумму взыскать с жалобщика, чтоб не повадно было. :ti_pa: Затем к этому еще много чего притянуть можно.... года два по судам бегать будет - факт.

SADD
Посетитель
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 23 май 2012, 13:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Помогите разобраться с курьезом.....СРОЧНО!

Сообщение Августа » 13 фев 2013, 11:46

SADD писал(а):Мы можем исполнить контракт. Заказчик не против. Но.... как это с юридической стороны "обвязать" ??????

сейчас контракт на какой стадии? заключен?

Августа
Профессор
 
Сообщений: 3308
Изображения: 0
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 10:34
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 370 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 150

Re: Помогите разобраться с курьезом.....СРОЧНО!

Сообщение SADD » 13 фев 2013, 15:03

Августа писал(а):сейчас контракт на какой стадии? заключен?

Да, заключен.

SADD
Посетитель
 
Сообщений: 10
Зарегистрирован: 23 май 2012, 13:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в ФАС и Арбитраж, проверки и штрафы

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]

Работает на phpВВ © phpВВ Group