Ситуация: сдвиг сроков контракта из-за жалобы в ФАС

Процедурные вопросы обжалования действий заказчиков и решений комиссий в ФАС, арбитражные иски. Административная ответственность и проверки.

Re: Аукцион приостановлен ФАСом, срок исполнения контракта

Сообщение kselt » 16 ноя 2012, 09:12

Заказчику надо избавиться от денег до конца года.
Лево руля!
Аватар пользователя
kselt
Профессор
 
Сообщений: 2023
Зарегистрирован: 13 май 2011, 13:07
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 26 раз.
Поблагодарили: 126 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 59

ФАС и сроки выполнения работ

Сообщение igorXV » 29 ноя 2012, 14:24

Подскажите знающие
Уполномочен ли ФАС продливать сроки исполнения контракта?
Подписали контракт, Заказчику не понравилась БГ. В итоге ФАС признал заказчика неправым и обязал подписать контракт. Вся эта тягомотина длилась месяц. Работы по нанесению разметки. Сейчас погода соответственно испортилась. Работы выполнить нельзя, но получается, что это по вине заказчика. Если бы не отказали подписывать-мы бы успели.
Что можно сделать в этой ситуации? ФАС может предписать изменить сроки контракта в связи с "форс мажором"?
Работаю удалённо.
Заявки (т.н. Форма 2) для Поставщиков, аукционная док-ция для Заказчиков, жалобы в ФАС.
Обращайтесь: igorgoszakaz@gmail.com

igorXV
Знаток
 
Сообщений: 1350
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 10:55
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 133 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 93

Re: ФАС и сроки выполнения работ

Сообщение Августа » 29 ноя 2012, 16:28

igorXV писал(а):Уполномочен ли ФАС продливать сроки исполнения контракта?

нет.

Что можно сделать в этой ситуации?

расторгнуть контракт / в судебном порядке попробовать внести изменения в контракт (если оно того стоит...)

ФАС может предписать изменить сроки контракта в связи с "форс мажором"?

нет. и был ли форс-мажор?

вы на сколько срок продлить-то хотите? до весны?

Августа
Профессор
 
Сообщений: 3308
Изображения: 0
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 10:34
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 370 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 150

Re: ФАС и сроки выполнения работ

Сообщение igorXV » 29 ноя 2012, 16:35

ну до нормальной погоды)

Есть ли смысл или нет-тут начальство решает. Я сам понимаю,что ФАС таким вряд ли заниматься будет
Работаю удалённо.
Заявки (т.н. Форма 2) для Поставщиков, аукционная док-ция для Заказчиков, жалобы в ФАС.
Обращайтесь: igorgoszakaz@gmail.com

igorXV
Знаток
 
Сообщений: 1350
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 10:55
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 133 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 93

Re: ФАС и сроки выполнения работ

Сообщение Августа » 29 ноя 2012, 16:39

igorXV писал(а):ну до нормальной погоды)

:co_ol:
у вас регион-то какой?

Есть ли смысл или нет-тут начальство решает. Я сам понимаю,что ФАС таким вряд ли заниматься будет

у ФАС нет таких полномочий

Августа
Профессор
 
Сообщений: 3308
Изображения: 0
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 10:34
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 370 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 150

Re: ФАС и сроки выполнения работ

Сообщение igorXV » 29 ноя 2012, 16:46

Августа писал(а):
igorXV писал(а):ну до нормальной погоды)

:co_ol:
у вас регион-то какой?

Есть ли смысл или нет-тут начальство решает. Я сам понимаю,что ФАС таким вряд ли заниматься будет

у ФАС нет таких полномочий


Москва.

Вас понял.Спасибо
Работаю удалённо.
Заявки (т.н. Форма 2) для Поставщиков, аукционная док-ция для Заказчиков, жалобы в ФАС.
Обращайтесь: igorgoszakaz@gmail.com

igorXV
Знаток
 
Сообщений: 1350
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 10:55
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 133 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 93

вышли сроки в договоре пока УФАС принимал решение

Сообщение krov » 20 дек 2012, 10:16

Добрый день! Может, кто сталкивался на практике, подскажите, пжлста.
Подали жалобу в УФАС, УФАС вынес решение в нашу пользу, пока писал его, пока повторно провели аукцион... Сегодня 20.12 - надо подписывать договор, а в договоре сроки выполнения до 10.12. Все говорят, что согласно 94-ФЗ сроки менять НЕЛЬЗЯ. Что делать?
Подписываем договор 20.12 со сроками до 10.12 - маразм... Подписать и расторгнуть по соглашению сторон не хотелось бы.

krov
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 10:11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: вышли сроки в договоре пока УФАС принимал решение

Сообщение gsx-r600 » 20 дек 2012, 10:17

krov писал(а):Добрый день! Может, кто сталкивался на практике, подскажите, пжлста.
Подали жалобу в УФАС, УФАС вынес решение в нашу пользу, пока писал его, пока повторно провели аукцион... Сегодня 20.12 - надо подписывать договор, а в договоре сроки выполнения до 10.12. Все говорят, что согласно 94-ФЗ сроки менять НЕЛЬЗЯ. Что делать?
Подписываем договор 20.12 со сроками до 10.12 - маразм... Подписать и расторгнуть по соглашению сторон не хотелось бы.


какие работы вы выполняете?
Был и заказчиком и поставщиком

gsx-r600
Знаток
 
Сообщений: 1084
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 14:11
Благодарил (а): 37 раз.
Поблагодарили: 88 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 23

Re: вышли сроки в договоре пока УФАС принимал решение

Сообщение Августа » 20 дек 2012, 10:31

krov писал(а):Добрый день! Может, кто сталкивался на практике, подскажите, пжлста.
Подали жалобу в УФАС, УФАС вынес решение в нашу пользу, пока писал его, пока повторно провели аукцион... Сегодня 20.12 - надо подписывать договор, а в договоре сроки выполнения до 10.12. Все говорят, что согласно 94-ФЗ сроки менять НЕЛЬЗЯ. Что делать?
Подписываем договор 20.12 со сроками до 10.12 - маразм...

когда в повторном ауке участвовали - не видели сроки? что опять жалобу-то не подали?
а вообще, как говорится, - за что боролись...

Подписать и расторгнуть по соглашению сторон не хотелось бы.

так не расторгайте.
исполняйте свои обязательства в разумный срок. но здесь надо учесть срок действия контракта.

Августа
Профессор
 
Сообщений: 3308
Изображения: 0
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 10:34
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 370 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 150

Re: вышли сроки в договоре пока УФАС принимал решение

Сообщение krov » 20 дек 2012, 10:43

Августа писал(а):а вообще, как говорится, - за что боролись...


Давайте Заказчиков поощрять по беспределу отклонять!!! Хоть какие-то права есть у нас...

krov
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 10:11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в ФАС и Арбитраж, проверки и штрафы

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]

Работает на phpВВ © phpВВ Group