Вопросы: претензии в ходе исполнения контракта - архив 1

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение NadinS » 05 апр 2017, 14:03

Biggie писал(а):А когда отправляли уведомление о приемке работ акт прикладывали?
В акте от 2 марта ваши подписи есть? Вас вызывали на приемку?
Но похоже через суд.....

Похоже
colainru писал(а):В своем письме Зак требует подписать ИХ АКТ, ОПЛАТИТЬ ПЕНИ или они нас занесут в РНП !

А это с какого перепугу?
Оптимизм — это недостаток информации. (Ф.Раневская)
Аватар пользователя
NadinS
Профессор
 
Сообщений: 9474
Зарегистрирован: 05 май 2014, 09:02
Откуда: Деревня Гадюкино
Благодарил (а): 188 раз.
Поблагодарили: 972 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 493

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Noocam » 05 апр 2017, 14:11

NadinTB555 писал(а):А это с какого перепугу?

Очередной сумасшедший с комплексом Наполеона....
Аватар пользователя
Noocam
Завсегдатай
 
Сообщений: 90
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 03:08
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 2

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение colainru » 05 апр 2017, 18:42

На приемку нас никто не вызывал, по сути они ее провели без нас, указав в протоколе, что работы они принимают полностью.
Плывя против течения, ты замедляешь время.
Аватар пользователя
colainru
Завсегдатай
 
Сообщений: 146
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 14:57
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Сеньор » 05 апр 2017, 20:24

Leksele писал(а):Курим Гражданский Кодекс

:-) Желательно завернув в него махорку ;;-)))
Счастлив тот, кто смог узнать причины вещей
Аватар пользователя
Сеньор
Завсегдатай
 
Сообщений: 245
Изображения: 0
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 00:59
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Роль: Заказчик

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Leksele » 05 апр 2017, 20:45

Сеньор писал(а): :-) Желательно завернув в него махорку ;;-)))

Типа полегчало?
Но хорошо смеётся тот кто смеётся последним...
Вам я больше не помогаю..
Удачи!
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 11899
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 433 раз.
Поблагодарили: 1339 раз.
Роль: Поставщик

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Сеньор » 06 апр 2017, 10:48

Leksele писал(а):
Сеньор писал(а): :-) Желательно завернув в него махорку ;;-)))

Типа полегчало?
Но хорошо смеётся тот кто смеётся последним...
Вам я больше не помогаю..
Удачи!

Не не, меня абсолютно все Ваши ответы устраивают.Честно, без сарказма и пошлости.
Просто понравился оборот речи - "курите Гражданский Кодекс")))
Счастлив тот, кто смог узнать причины вещей
Аватар пользователя
Сеньор
Завсегдатай
 
Сообщений: 245
Изображения: 0
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 00:59
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Роль: Заказчик

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Dmitry72 » 06 апр 2017, 10:57

Фактически заказчик обладал информацией о выполнении работ в установленный договором срок, следовательно подрядчик не может считаться нарушившим сроки выполнения работ. Направьте ему пакет актов выполненных работ, составленный соответствующей датой. Приложите сопроводиловку, какой он г..н и соответственно пакет документов направляется позже.

────────────────
Прерывание агрегированной темы. Продолжение обсуждения: post333335.html#p333335
────────────────
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Пред.

Вернуться в Закон 44-ФЗ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]

Работает на phpВВ © phpВВ Group