Вопросы: претензии в ходе исполнения контракта

Федеральный закон №44-ФЗ от от 05.04.2013 (О контрактной системе..) вступил в силу с 01.01.2014 и заменил 94-ФЗ. Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, частности, осуществление закупок товаров, работ и услуг

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Leksele » 15 мар 2017, 21:25

Курим Гражданский Кодекс
Статья 753. Сдача и приемка работ
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

и дальше

4. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными

В акте, который посылали напишите, что Зак отказался от подписания.
Напишите досудебную претензию со ссылкой на этот акт, с требованием заплатить по контракту и штраф за нарушение пункта контракта о приемке работ
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9574
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 299 раз.
Поблагодарили: 1070 раз.
Роль: Поставщик

Какое основание для взыскания???

Сообщение Belyanka » 16 мар 2017, 00:08

Уважаемые форумчане!
Кто подскажет из коллег, ситуация следующая: был контракт, заключили в заказчиком в 2015 году... работы частично выполнили и по договоренности с заказчиком решили закрыть фактически выполненные работы... в конце 2015 года направили им акты, но зак не стал оплачивать и никаких претензий не предъявил... в 2016 году мы подали иск в арбитраж на взыскание задолженности и проиграли... основание для неудовлетворения - контракт не расторгнут, соответственно контракт действует и работы необходимо было выполнить полностью, поэтому во взыскании фактически выполненных работ - отказать... однако, суд в решении указал, что нами доказано выполнение работ на сумму, указанную в актах.
После вынесенного решения судом Заказчик "делает умный ход" и принимает решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, результат - контракт расторгнут - мы в РНП!
Наше упущение, что мы не расторгли контракт сами и тогда бы геморроя не было бы вообще...
Потом после внесения нас в РНП Заказчик подает иск на нас о взыскании с нас неустойки в размере 500 тыс рублей при сумме контракта 800 тыс рублей :sh_ok:
Суд первой интанции им отказал, а вот сегодня суд апелляции отменил решение первой инстанции и взыскал с нас эти 500 тыс рублей :ne_vi_del:
Вообщем полный ужас!!! Мы выполнили работу, остались без оплаты и теперь еще им и должны!!!

Так вот я к чему, можно ли сейчас по какому-то другому основанию (другие статьи ГК РФ) взыскать с Заказчика сумму фактически выполненных работ???

Belyanka
Завсегдатай
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 18:23
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 9

Re: Какое основание для взыскания???

Сообщение Dmitry72 » 16 мар 2017, 07:23

Чисто теоретически у заказчика возникает неосновательное обогащение, но опять же нужно смотреть все документы и покурить КАД :du_ma_et:
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 857
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

Re: Какое основание для взыскания???

Сообщение Belyanka » 16 мар 2017, 15:08

Dmitry72 писал(а):Чисто теоретически у заказчика возникает неосновательное обогащение, но опять же нужно смотреть все документы и покурить КАД :du_ma_et:

Да, теоритерически возникает... но вчера хитро...опый зак сказал, что мол типа есть очень хорошее основание для взыскания с нас и мы его ждем от вас в виде иска и готовы уже будем расстаться с этими деньгами...
вот, то ли он ввел нас в заблуждение, то ли я чего-то не догоняю...
до этого думала идти с иском как неосновательное обогащение, а теперь думаю, что еще есть... :du_ma_et:

Belyanka
Завсегдатай
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 18:23
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 9

Re: Какое основание для взыскания???

Сообщение Dmitry72 » 16 мар 2017, 15:41

Вертится у меня в голове, что в одном из обзоров практики ВС был похожий спор и там звучала мысль, что оплаты частично выполненных работ подрядчик вправе требовать лишь в случаях, когда договор прекращен либо когда договором прямо предусмотрена поэтапная оплата фактически выполненных подрядчиком работ. В том числе договор может быть прекращен и односторонним отказом заказчика. Чем там все закончилось не помню, но куда копать теперь знаете :ti_pa:
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 857
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

шаблон Претензии

Сообщение Любка » 30 мар 2017, 13:06

отсутствие оплаты и возврата обеспечения со стороны Заказчика, у меня примерно так получилось:)
кому надо - берите, у кого есть дополнения - пишите)
Вложения
досудебная.docx
(15.86 KiB) Скачиваний: 116
Заказчики/Участники, попавшие в ад, будут обречены переписывать 44-ФЗ почерком по ГОСТу.
Аватар пользователя
Любка
Профессор
 
Сообщений: 2999
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:45
Откуда: Москва
Благодарил (а): 144 раз.
Поблагодарили: 252 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 147

Re: шаблон Претензии

Сообщение Любка » 31 мар 2017, 15:24

есть заполненная, немного поменяла под свой контракт. Кому нужна как образец - пишите почту:)
Заказчики/Участники, попавшие в ад, будут обречены переписывать 44-ФЗ почерком по ГОСТу.
Аватар пользователя
Любка
Профессор
 
Сообщений: 2999
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 21:45
Откуда: Москва
Благодарил (а): 144 раз.
Поблагодарили: 252 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 147

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение colainru » 05 апр 2017, 12:57

Сегодня получили от Зака протокол приемки, который они все-таки провели 2 марта и подписали. На нашу досудебную претензию ответили, мол работы не принимали потому, что Акт у вас не той датой, а надо той, которой они приняли работы.
В своем письме Зак требует подписать ИХ АКТ, ОПЛАТИТЬ ПЕНИ или они нас занесут в РНП ! Мы конечно совсем не согласны платить пени за то, что они не хотели принимать работы и бездействовали после получения от нас уведомления о завершении работ с просьбой ее принять и претензии, что они затягивают приемку работ.
Плывя против течения, ты замедляешь время.
Аватар пользователя
colainru
Завсегдатай
 
Сообщений: 110
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 14:57
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение colainru » 05 апр 2017, 12:59

Видимо без суда здесь не обойтись!
Плывя против течения, ты замедляешь время.
Аватар пользователя
colainru
Завсегдатай
 
Сообщений: 110
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 14:57
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Заказчик не принимает работы и хочет пени

Сообщение Biggie » 05 апр 2017, 13:53

А когда отправляли уведомление о приемке работ акт прикладывали?
В акте от 2 марта ваши подписи есть? Вас вызывали на приемку?
Но похоже через суд.....

Biggie
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 15:45
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Пред.След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ (Контрактная система)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ботаночка, Alienora, Al'tair, ASGOR, Google [Bot], Google Adsense [Bot], nastya83, OMZ, Perecz, VAG, VegasST, питерский

Работает на phpВВ © 2000, 2002, 2005, 2007 phpВВ Group