Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Федеральный закон №44-ФЗ от от 05.04.2013 (О контрактной системе..) вступил в силу с 01.01.2014 и заменил 94-ФЗ. Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в частности, осуществление закупок товаров, работ и услуг

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Tosia » 24 сен 2019, 18:21

Leksele писал(а):
Tosia писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые, вопрос: мы Исполнители, выиграли закупку в ЭМ на корректировку проектной документации УУТЭ. Согласно ТЗ контракта, Заказчик должен предоставить Ту и проект, которые надо корректировать. Заказчик предоставил нам ТУ, которые не соответствуют норме ТУ согласно правил, а проект он предоставил не УУТЭ, а инженерии здания, в составе которого раздел УУТЭ, но не отдельный проект, как указано в ТЗ. Мы неоднократно сообщали Заказчику до окончания контракта, что ТУ и проект, которые нам предоставлены, не являются теми документами, какими они должны быть. Также предлагали расторгнуть договор по соглашению сторон. Заказчик отказывался обоюдно расторгнуть контракт, ссылаясь, на то, что все необходимое представлено и это представленное правильная документация. На днях мы получаем официально письмо о том, что Заказчик в одностороннем прядке расторгает с нами контракт и мы должны оплатить штрафы и пени. К сожалению, я не знала, что надо было писать более жестче и также им отравить уведомление о расторжении в одностороннем порядке с нашей стороны, а не предлагать ободку. Читая эту ветку только посмотрела 44 фз после последних изменений. Как быть, что делать, чтобы не платить штраф и не пасть в РНП?
Заранее спасибо!

Нужно приостанавливать выполнение работ по 716 ст ГК РФ.
Сообщать об этом Заку как по электронке так и заказным письмом.
В решении о приостановке работ указываете, что не получили от Зака соответствующие доки и работу без этого выполнить не можете


а фраза ниже считается как приостановление "На основе вышесказанного, Заказчик не предоставил документы, согласно технического задания Контракта в следствие чего оказание услуг по Контракту невозможно.
В соответствии с п.8.1, пп. (а) и п.8.6. предлагаем вам расторгнуть контракт. Основанием указанного расторжения считаем не возможность предоставления основополагающей исходной информацией Заказчиком Исполнителю"? Письмо с такой фразой было направлено заказным письмом в время действия договора

Tosia
Завсегдатай
 
Сообщений: 131
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 12:57
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 2

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение sea » 24 сен 2019, 19:51

Коллеги, добрый вечер!

Есть у кого примеры из практики, как толкуется вот это положение ч. 12 ст. 95 44-ФЗ (выделил нужное):
" Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте."?
Каким образом такая инфа м.б. получена, что говорит УФАС и/или суды?

PS. Сам в процессе поиска ответа в практике, если что найду - поделюсь.

sea
Завсегдатай
 
Сообщений: 199
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 11:12
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 10

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Leksele » 24 сен 2019, 21:28

Tosia писал(а):
а фраза ниже считается как приостановление "На основе вышесказанного, Заказчик не предоставил документы, согласно технического задания Контракта в следствие чего оказание услуг по Контракту невозможно.
В соответствии с п.8.1, пп. (а) и п.8.6. предлагаем вам расторгнуть контракт. Основанием указанного расторжения считаем не возможность предоставления основополагающей исходной информацией Заказчиком Исполнителю"? Письмо с такой фразой было направлено заказным письмом в время действия договора

Про лингвистические изыски будете в арбитражном суде рассуждать.
Нет фразы о приостановлении работ по статье 716 ГК РФ? Нет!
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение ДиМкА » 24 сен 2019, 21:36

sea писал(а):Коллеги, добрый вечер!

Есть у кого примеры из практики, как толкуется вот это положение ч. 12 ст. 95 44-ФЗ (выделил нужное):
" Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте."?
Каким образом такая инфа м.б. получена, что говорит УФАС и/или суды?

PS. Сам в процессе поиска ответа в практике, если что найду - поделюсь.

Получение уведомления о возврате письма, например. Можно отслеживать письмо и следить за его статусом.
Аватар пользователя
ДиМкА
Профессор
 
Сообщений: 7932
Зарегистрирован: 01 ноя 2014, 00:31
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 1558 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 589

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Leksele » 24 сен 2019, 21:41

sea писал(а):Коллеги, добрый вечер!

Есть у кого примеры из практики, как толкуется вот это положение ч. 12 ст. 95 44-ФЗ (выделил нужное):
" Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте."?
Каким образом такая инфа м.б. получена, что говорит УФАС и/или суды?

PS. Сам в процессе поиска ответа в практике, если что найду - поделюсь.

Так вариантов тьма.
Например, зашли на сайт налоговой, а там у поставщика уже другой адрес.
Либо письмо заказное с решением вернулось с отметкой о неверном адресе
и тп
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение sea » 24 сен 2019, 22:39

ДиМкА писал(а):Получение уведомления о возврате письма, например. Можно отслеживать письмо и следить за его статусом.

Leksele писал(а):Так вариантов тьма.
Например, зашли на сайт налоговой, а там у поставщика уже другой адрес.
Либо письмо заказное с решением вернулось с отметкой о неверном адресе
и тп

Спасибо за отклик.

С письмом заказным - это понятно, согласен.

А вот, что делать, например, в том случае, если заку известно о том, что ППИ нет по адресу, который в указан контракте (совпадает с ЕГРЮЛ). Он выезжал на место и зафиксировал обстоятельства, например, установил, что по этому адресу другой юрик сидит, или вообще нет такого адреса.

Есть практика по этой ситуации, например?

sea
Завсегдатай
 
Сообщений: 199
Зарегистрирован: 28 дек 2016, 11:12
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 10

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Tosia » 25 сен 2019, 17:21

Leksele писал(а):
Tosia писал(а):
а фраза ниже считается как приостановление "На основе вышесказанного, Заказчик не предоставил документы, согласно технического задания Контракта в следствие чего оказание услуг по Контракту невозможно.
В соответствии с п.8.1, пп. (а) и п.8.6. предлагаем вам расторгнуть контракт. Основанием указанного расторжения считаем не возможность предоставления основополагающей исходной информацией Заказчиком Исполнителю"? Письмо с такой фразой было направлено заказным письмом в время действия договора

Про лингвистические изыски будете в арбитражном суде рассуждать.
Нет фразы о приостановлении работ по статье 716 ГК РФ? Нет!


фраза "оказание услуг по Контракту невозможно" не подходит? :ny_tik:

ну ладно? еле наши фразы все не подходят? то как теперь все это обжаловать? что мы не согласны сн зачислением нам пеней? Какая должна быть процедура?
а то уже идет 5-ый раб/день с момента получения уведомления....

Заранее спасибо!

Tosia
Завсегдатай
 
Сообщений: 131
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 12:57
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 2

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Leksele » 26 сен 2019, 10:18

sea писал(а):А вот, что делать, например, в том случае, если заку известно о том, что ППИ нет по адресу, который в указан контракте (совпадает с ЕГРЮЛ). Он выезжал на место и зафиксировал обстоятельства, например, установил, что по этому адресу другой юрик сидит, или вообще нет такого адреса.

Участковый вам в помощь!
Речь надеюсь не о Ницце идет...
Пишите запрос, приходите к нему, вместе на адрес.
Ответ заранее приготовьте на флешке чтобы ему не париться
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Leksele » 26 сен 2019, 10:23

Tosia писал(а):ну ладно? еле наши фразы все не подходят? то как теперь все это обжаловать? что мы не согласны сн зачислением нам пеней? Какая должна быть процедура?
а то уже идет 5-ый раб/день с момента получения уведомления....

Так и будете на жопе седеть?
Все же написано уже.
Пишите письмо где указываете, что Зак со своим решением идет лесом.
А вы в очередной раз ему заявляете, что работы приостановлены по статье 716 ГК РФ (надеюсь прочитали).
И дальше конкретно указываете ЧТО требуете от Зака, какие документы....
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Tosia » 27 сен 2019, 01:31

Leksele писал(а):
Tosia писал(а):ну ладно? еле наши фразы все не подходят? то как теперь все это обжаловать? что мы не согласны сн зачислением нам пеней? Какая должна быть процедура?
а то уже идет 5-ый раб/день с момента получения уведомления....

Так и будете на жопе седеть?
Все же написано уже.
Пишите письмо где указываете, что Зак со своим решением идет лесом.
А вы в очередной раз ему заявляете, что работы приостановлены по статье 716 ГК РФ (надеюсь прочитали).
И дальше конкретно указываете ЧТО требуете от Зака, какие документы....



Спасибо за пинок помощь) статью почитала, отправили ответное уведомление

Tosia
Завсегдатай
 
Сообщений: 131
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 12:57
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 2

Пред.След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ (Контрактная система)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Татьяна

Работает на phpВВ © phpВВ Group