Вопросы: нестандартные и прочие при исполнении - архив 1

Re: Контракт на проектирование

Сообщение Dmitry72 » 06 мар 2017, 13:07

Zakupki777 писал(а):
OMZ писал(а):
Zakupki777 писал(а):Вот как указано в Контракте:

Период оказания услуг:
- начало оказания услуг – со дня подписания акта передачи заказчиком необходимой документации исполнителю;

получается пофиг когда подпишет Исполнитель.


Нет. Тут не говорится с момента когда подпишет именно Заказчик. Как такое вообще может быть? Заказчик может подписать хоть 1 марта , а Исполнитель об этом знать не будет ничего.
Здесь имеется ввиду подписания сторонами этого акта и передачи ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ документации.



Если исполнитель такой занудный, то заказчик может вызвать исполнителя телеграммой, соответственно исполнитель уклониться от получения не может. У вас реальная проблема или теоретическая? Кроме того, исполнитель, чтобы прикрыть зад, должен письменно запросить с заказчика исходные данные
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Контракт на проектирование

Сообщение Zakupki777 » 06 мар 2017, 13:13

Если исполнитель такой занудный, то заказчик может вызвать исполнителя телеграммой, соответственно исполнитель уклониться от получения не может. У вас реальная проблема или теоретическая? Кроме того, исполнитель, чтобы прикрыть зад, должен письменно запросить с заказчика исходные данные


Реальная проблема. Вот вызываем мы к примеру Исполнителя подписать этот акт. А он не приходит. Контрактом никакая ответственность за уклонение от подписания акта не предусмотрено. И по идее Исполнитель и работы не должен начинать без этого акта. А Срок выполнения работ начинает течь только после подписания акта.
Как быть в такой ситуации?

Zakupki777
Завсегдатай
 
Сообщений: 376
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:40
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: -5

Re: Контракт на проектирование

Сообщение Dmitry72 » 06 мар 2017, 13:30

Zakupki777 писал(а):
Если исполнитель такой занудный, то заказчик может вызвать исполнителя телеграммой, соответственно исполнитель уклониться от получения не может. У вас реальная проблема или теоретическая? Кроме того, исполнитель, чтобы прикрыть зад, должен письменно запросить с заказчика исходные данные


Реальная проблема. Вот вызываем мы к примеру Исполнителя подписать этот акт. А он не приходит. Контрактом никакая ответственность за уклонение от подписания акта не предусмотрено. И по идее Исполнитель и работы не должен начинать без этого акта. А Срок выполнения работ начинает течь только после подписания акта.
Как быть в такой ситуации?




1. Если грамотно вызывать, то суд на 95 % (5% оставлю на завихи судьи) начнет считать срок с момента уведомления исполнителя, точнее с начала срока, который был обозначен, как дата передачи документации.
2. В случае существенного нарушения исполнителем условий договора, заказчик имеет право отказаться от его исполнения и взыскать понесенные убытки.


Я это к чему, ваш вопрос не относится именно к договору на выполнение проектно-изыскательских работ, это общие вопросы гражданского права, на которые уже давно есть ответы, и если можно так сказать, в деловом обороте выработаны типовые схемы поведения, при уклонении от своих обязанностей, как заказчика, так и подрядчика. Почитайте ГК РФ, это полезно, а с комментариями еще и познавательно.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Контракт на проектирование

Сообщение Leksele » 06 мар 2017, 17:32

Dmitry72 писал(а):Почитайте ГК РФ, это полезно, а с комментариями еще и познавательно.

Не лучший совет. Народ не может переварить 44 ФЗ (не относится к ТС), где ваще все разжевано....
С высоты диплома юриста ГК кажется таблицей умножения....Опасное суждение
Не слышал, чтобы медик советовал почитать медицинскую энциклопедию....
А уж про электрика и закон Ома - не говорю.... :-)
Звездануть может! А в праве вроде все легко! ГК почитай и уже юрист! :ne_ne_ne:
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Контракт на проектирование

Сообщение Dmitry72 » 07 мар 2017, 07:31

Leksele писал(а):Звездануть может! А в праве вроде все легко! ГК почитай и уже юрист! :ne_ne_ne:




Не юрист. Но начинаешь понимать, что такое просрочка кредитора. Топикстартеру это необходимо.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Выполнение ремонтных работ

Сообщение Zakupki777 » 14 мар 2017, 12:01

Добрый день. Заключили Контракт на выполнение ремонтных работ. Мы медицинское учреждение. В период выполнения ремонта Подрядчик случайно перерезал кабель, в следствии чего в одном из кабинетов перестал работать медицинский аппарат и соответственно пациенты не смогли попасть на прием к врачу. Подрядчик сам устранил все нарушения, однако теперь возможны поступления жалоб от пациентов.
Подскажите пожалуйста можно ли каким то образом взыскать штраф с Подрядчика за некачественно выполненные работы? Или может уменьшить цену Контракта без изменения объема работ?
Спасибо

Zakupki777
Завсегдатай
 
Сообщений: 376
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:40
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: -5

Re: Выполнение ремонтных работ

Сообщение usax » 14 мар 2017, 12:07

Что в контракте про штрафы? И что про ненадлежащее исполнение? Боюсь, что подрядчик не согласится вам ничего оплачивать. Порезал-устранил. Вряд ли вы докажете что: а)это было ненадлежащим исполнением, б)что вы понесли из-за этого убытки.
А вообще поосторожней. Так то подрядчик вам может и яйцо сырое в стяжку пола замуровать)))) Через месяц ощутите весь вкус жизни :-):
Понять и простить!
Нужно иметь авторитет, чтобы им не пользоваться.
Аватар пользователя
usax
Знаток
 
Сообщений: 1834
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 18:22
Откуда: ДВ
Благодарил (а): 86 раз.
Поблагодарили: 197 раз.
Роль: Прохожий
Пункты репутации: 103

Re: Выполнение ремонтных работ

Сообщение Zakupki777 » 14 мар 2017, 12:18

usax писал(а):Что в контракте про штрафы? И что про ненадлежащее исполнение? Боюсь, что подрядчик не согласится вам ничего оплачивать. Порезал-устранил. Вряд ли вы докажете что: а)это было ненадлежащим исполнением, б)что вы понесли из-за этого убытки.
А вообще поосторожней. Так то подрядчик вам может и яйцо сырое в стяжку пола замуровать)))) Через месяц ощутите весь вкус жизни :-):
Понять и простить!


Ну в Контракте штрафы за ненадлежащее исполнение и за просрочку. Я не знаю, можно ли это отнести к ненадлежащему исполнению. По сути все свои работы он выполнил нормально. А то что порезал сам же и починил :sh_ok:
А если провести это дело уменьшением цены контракта без уменьшения объема работ?

Zakupki777
Завсегдатай
 
Сообщений: 376
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:40
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: -5

Re: Выполнение ремонтных работ

Сообщение NadinS » 14 мар 2017, 12:19

usax писал(а):Что в контракте про штрафы? И что про ненадлежащее исполнение? Боюсь, что подрядчик не согласится вам ничего оплачивать. Порезал-устранил. Вряд ли вы докажете что: а)это было ненадлежащим исполнением, б)что вы понесли из-за этого убытки.
А вообще поосторожней. Так то подрядчик вам может и яйцо сырое в стяжку пола замуровать)))) Через месяц ощутите весь вкус жизни :-):
Понять и простить!

+1
Тем более, что
Zakupki777 писал(а): возможны поступления жалоб от пациентов.
Оптимизм — это недостаток информации. (Ф.Раневская)
Аватар пользователя
NadinS
Профессор
 
Сообщений: 9554
Зарегистрирован: 05 май 2014, 09:02
Откуда: Деревня Гадюкино
Благодарил (а): 196 раз.
Поблагодарили: 994 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 493

Re: Выполнение ремонтных работ

Сообщение Zakupki777 » 14 мар 2017, 12:23

NadinTB555 писал(а):
usax писал(а):Что в контракте про штрафы? И что про ненадлежащее исполнение? Боюсь, что подрядчик не согласится вам ничего оплачивать. Порезал-устранил. Вряд ли вы докажете что: а)это было ненадлежащим исполнением, б)что вы понесли из-за этого убытки.
А вообще поосторожней. Так то подрядчик вам может и яйцо сырое в стяжку пола замуровать)))) Через месяц ощутите весь вкус жизни :-):
Понять и простить!

+1
Тем более, что
Zakupki777 писал(а): возможны поступления жалоб от пациентов.


Так а что думаете насчет уменьшения цены контракта без уменьшения объема работ?? Подрядчик вроде и не возражает

Zakupki777
Завсегдатай
 
Сообщений: 376
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:40
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: -5

Пред.След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Антон11

Работает на phpВВ © phpВВ Group