Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие препя

[TeksX]

Напишите письменную претензию с указанием фактов простоя. И в связи с экономией рабочего времени и эффективной работы вашей организации , попросите у них предоставить график доступа в помещения. С указанием времени, от и до и дней. Запросите письменный ответ, все фиксируйте и подшивайте. А то еще и неустойку за просрочку платить будете.

Заказчик обязан предоставить Рабочее время? А то ведь нас могут допустить по ночам и в выходные, ночью то суды не работают.

[Irina09]

Напишите письменную претензию с указанием фактов простоя. И в связи с экономией рабочего времени и эффективной работы вашей организации , попросите у них предоставить график доступа в помещения. С указанием времени, от и до и дней. Запросите письменный ответ, все фиксируйте и подшивайте. А то еще и неустойку за просрочку платить будете.

Заказчик обязан предоставить Рабочее время? А то ведь нас могут допустить по ночам и в выходные, ночью то суды не работают.

Естественно, рабочее. Трудовое законодательство нарушать никому не позволено. А за работу ночью, если они хотят это к вам применить, вы не подписывались в контракте. И условий таких не было. Нельзя, чтобы с вами так обращались. Имейте уважение к себе и своим работникам. Сидеть, вместо того чтобы работать, в камере!!! . С вами обращаются так, как вы это позволяете...

[Дмитрий17]

Напишите письменную претензию с указанием фактов простоя. И в связи с экономией рабочего времени и эффективной работы вашей организации , попросите у них предоставить график доступа в помещения. С указанием времени, от и до и дней. Запросите письменный ответ, все фиксируйте и подшивайте. А то еще и неустойку за просрочку платить будете.

Заказчик обязан предоставить Рабочее время? А то ведь нас могут допустить по ночам и в выходные, ночью то суды не работают.

Естественно, рабочее. Трудовое законодательство нарушать никому не позволено. А за работу ночью, если они хотят это к вам применить, вы не подписывались в контракте. И условий таких не было. Нельзя, чтобы с вами так обращались. Имейте уважение к себе и своим работникам. Сидеть, вместо того чтобы работать, в камере!!! . С вами обращаются так, как вы это позволяете...

в камере сидят. офигеть. на основании чего? нет ни постановления судьи, ну накрайняк следака. а на счет выходных вы зря, судьи и по выходным дежурят.

[Clocker]

Irina09 +1

с "погонами" - обязательно все фиксировать, чем больше у вас бумажек, тем меньше "маневра" у зака
ps
иногда доходило до смешного - если срочно что то нужно решить, то телефонный звонок начинался с фразы "примите телефонограмму" - диктуешь сообщение , записываешь "входящий номер корреспонденции", дату, время и кто принял...
через какое то время - звонок - "примите телефонограмму" - диктуют ответ...

[woo]

Приветствую всех. Такой вопрос. Заключили конракт на ремонтные работы(строительные) на определенный вид работ. Приезжаем к Заказчику, мол готовы приступать. На что нам ответили, ребята ничего не выйдет, мы немного с этим аукционом поторопились, следом пойдет следующий на другие виды работ, после них только вы сможете приступить. А все акты подпишем потом задним числом т.к. время на оплату в контракте выставлено большое. Нас это не устраивает, т.к. понимаем что следующему подрядчику пофиг на наши сроки и он особо торопиться не будет, а мы по факту сможем закончить только после окончания их работ. Т.е. 2-3 месяца простоя...В общем вопрос в следующем, можем ли мы расторгнуть контракт в одностороннем порядке и на каких основаниях, или же лучше по соглашению сторон с Заказчиком попробовать договориться, опять же какая формулировка для Заказчика будет более подходима, так как в принципе отношения с ним портить не хочется.И будут ли какие то наказания к нам в обоих случаях? А замораживать средства на столь длительный срок желания нет..

[woo]

на выходных нет никого тут..((

[ДиМкА]

Приветствую всех. Такой вопрос. Заключили конракт на ремонтные работы(строительные) на определенный вид работ. Приезжаем к Заказчику, мол готовы приступать. На что нам ответили, ребята ничего не выйдет, мы немного с этим аукционом поторопились, следом пойдет следующий на другие виды работ, после них только вы сможете приступить. А все акты подпишем потом задним числом т.к. время на оплату в контракте выставлено большое. Нас это не устраивает, т.к. понимаем что следующему подрядчику пофиг на наши сроки и он особо торопиться не будет, а мы по факту сможем закончить только после окончания их работ. Т.е. 2-3 месяца простоя...В общем вопрос в следующем, можем ли мы расторгнуть контракт в одностороннем порядке и на каких основаниях, или же лучше по соглашению сторон с Заказчиком попробовать договориться, опять же какая формулировка для Заказчика будет более подходима, так как в принципе отношения с ним портить не хочется.И будут ли какие то наказания к нам в обоих случаях? А замораживать средства на столь длительный срок желания нет..

Понятно, что отношения портить не хочется.
А по контракту Заказчик Вам должен что-нибудь предоставить (например, проект, документы, которых фактически нет у него и появятся только после выполнения работ по второму аукциону)?

В этом случае

Не досмотрели. И все-таки, как сделать так, чтобы Заказчик составил, а не мы.

Попробовать ссылаться на постановления ФАС о непредоставлении исходных данных Заказчиком.
Примеры с доводами про исходные данные, практику по 94-ФЗ еще никто не отменял:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... 4535456747
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... B;n=654811
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onli ... 2258203179

post174736.html?hilit=%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5#p174736

Второй вариант (трудно осуществимый по многим факторам, но все же) попробовать выйти на победителя второго аукциона и напроситься на субподряд.
Пробовать участвовать во втором аукционе и надеяться на победу самим (опять же при условии, что Вы в состоянии выполнить данные работы).

[woo]

Нет, второй подряд нам не потянуть..да и смысл то выходить на второго победителя я не вижу, тк у них вся отделка, а у нас потолки. Т.е. по факту естественно, мы не можем приступить пока они все не сделают. Заказчик признает в принципе что они мягко говоря поторопились с аукционом нашим, и мы их понимаем, все мы люди все ошибаемся. Но нам очень не рентабельно замораживать средства на такой долгий период. А по контракту "Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин." Письмо мы уже подготовили и они готовы его подписать..можно ли на основании этого письма предложить им расторгнуть контракт по соглашению сторон? И какие вобще существуют формулировки для расторжения? Желательно приемлимые для обоих сторон, что бы и Заказчику как говорится по шапке не попало и мы из этого "болота" выбрались. При чем мы заранее встречались с Заказчиком и нам они ничего про невыполнение в устной форме не сказали естественно, может и забылись а может и специально, кто сейчас разберет..

[woo]

То есть хотелось бы узнать, есть ли какие то доказуемые основания нам отказаться от контракта этого. Комиссию там какую то например собрать или еще чего, которая бы доказывала что не можем мы в наши сроки даже приступить к работе, не то что выполнить. Ну и варианты решения по обоюдному согласию сторон разорвать..так сказать подготовиться к разговору с Заказчиком, могут ли они настаивать на выполнение после срока выполнения?

[ДиМкА]

Нет, второй подряд нам не потянуть..да и смысл то выходить на второго победителя я не вижу, тк у них вся отделка, а у нас потолки. Т.е. по факту естественно, мы не можем приступить пока они все не сделают. Заказчик признает в принципе что они мягко говоря поторопились с аукционом нашим, и мы их понимаем, все мы люди все ошибаемся. Но нам очень не рентабельно замораживать средства на такой долгий период. А по контракту "Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин." Письмо мы уже подготовили и они готовы его подписать..можно ли на основании этого письма предложить им расторгнуть контракт по соглашению сторон? И какие вобще существуют формулировки для расторжения? Желательно приемлимые для обоих сторон, что бы и Заказчику как говорится по шапке не попало и мы из этого "болота" выбрались. При чем мы заранее встречались с Заказчиком и нам они ничего про невыполнение в устной форме не сказали естественно, может и забылись а может и специально, кто сейчас разберет..

Почитайте постановление (долго искал), суть такая:
- заключили договор на поставку оборудования, его монтаж и наладку;
- поставщик сроки нарушил;
- заказчик направляет требование об оплате неустойки;
- при этом заказчик нарушает сроки по подготовке помещения к монтажу оборудования, что подтверждено "Актом готовности помещений под монтаж оборудования" (составил инженер по техническому надзору Агапов В.В.);
- ненадлежащее исполнение обязательств по договору имело место как со стороны истца, так и со стороны ответчика;
- принято решение об уменьшении неустойки и взыскания её с поставщика.
(как события развивались полностью http://kad.arbitr.ru/Card/cb1dfdf5-8b48 ... 0bd7b8c0a0)

К чему все это, если есть возможность подготовьте "Акт готовности помещения к выполнению работ", что бы было основание для невозможности начала работ.

Конечно письмо направьте, если есть возможность приложите к нему и вышеуказанный акт и документацию второго аукциона (вернее, проект контракта, в котором прописаны сроки несовместимые с вашими для выполнения работ).

...могут ли они настаивать на выполнение после срока выполнения?

Могут не настаивать, а рекомендовать (при этом они обязаны будут выставить Вам неустойку) либо в противном случае односторонней отказ и РНП для Вас (выбор не из лучших).

А сроки выполнения работ по контрактам какие:
- ваши заканчиваются позже, чем второго аукциона, то на сколько;
- ваши заканчиваются раньше, чем второго аукциона (вообще классный вариант);
- они идентичны (делайте упор на невозможность совмещения данных работ, потеря качества и т.п.).