Вопросы: реестр недобросовестных поставщиков

[qwertas]

ТС, Вы Лекселе не поняли.

Вы не восстанавливаете договор. Вы обжалуете действия ЗАКа о одностороннем расторжении.
После вступления в законную силу решения о признании расторжения незаконным, Вы тут же расторгаете его в одностороннем порядке со своей стороны в соответствии с нарушением ЗАком существенных условий (предоставление документации). Контракт мертв, но у Вас нет штрафов.


Даже при одностороннем расторжении ЗАК должен доказать недобросовестность УРЗа, а в вашем случае таковой не усматривается.

[Leksele]

Единственное, что мне в этой ситуации не понятно: означает ли мое необжалование одностороннего расторжения признанием правоты ЗАКа, что я нарушил его (контракта) существенные условия?

Да.
Очень часто арбитражные суды рассматривают это как признания расторжения законным.

[ann_q]

Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в вопросе. В первый раз сталкиваюсь. По вине заказчика подрядчик просрочил выполнение работ на два месяца. КС-2 заказчиком подписаны, работы оплачены. Заказчик выставил штрафные санкции, подрядчик не оплатил. Сейчас заказчик готовит иск в суд. Подрядчик готовит встречный иск. При этом заказчик грозится внесением в РНП. Насколько это реально? Насколько я знаю в РНП могут внести при расторжении контракта. Но тут контракт не расторгнут и оплачен. Спор возник по штрафным санкциям и будет решаться в суде. Могут ли внести поставщика в РНП в таком случае?

[Belyanka]

Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в вопросе. В первый раз сталкиваюсь. По вине заказчика подрядчик просрочил выполнение работ на два месяца. КС-2 заказчиком подписаны, работы оплачены. Заказчик выставил штрафные санкции, подрядчик не оплатил. Сейчас заказчик готовит иск в суд. Подрядчик готовит встречный иск. При этом заказчик грозится внесением в РНП. Насколько это реально? Насколько я знаю в РНП могут внести при расторжении контракта. Но тут контракт не расторгнут и оплачен. Спор возник по штрафным санкциям и будет решаться в суде. Могут ли внести поставщика в РНП в таком случае?

Что в контракте написано про срок его действия? когда обязательства сторон прекращаются?

[ann_q]

Истечение срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных, ненадлежащим образом исполненных обязательств по нему и гарантийных обязательств.
Контракт при частичном исполнении будет считаться прекращенным в случае его полного исполнения или заключения Сторонами соглашения о его расторжении.

В Реестре контрактов указано что исполнение завершено. КС 2 подписаны, контракт оплачен. Насколько я понимаю угрозы попасть в РПН тут нет.

[Leksele]

Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться в вопросе. В первый раз сталкиваюсь. По вине заказчика подрядчик просрочил выполнение работ на два месяца. КС-2 заказчиком подписаны, работы оплачены. Заказчик выставил штрафные санкции, подрядчик не оплатил. Сейчас заказчик готовит иск в суд. Подрядчик готовит встречный иск. При этом заказчик грозится внесением в РНП. Насколько это реально? Насколько я знаю в РНП могут внести при расторжении контракта. Но тут контракт не расторгнут и оплачен. Спор возник по штрафным санкциям и будет решаться в суде. Могут ли внести поставщика в РНП в таком случае?

РНП не светит ни при каких.
Что касается штрафных санкций из-за просрочки:

10. При несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика
При таких обстоятельствах заказчиком фактически не исполнена предусмотренная законом и договором обязанность по своевременному предоставлению земельного участка в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок (статья 747 ГК РФ).
Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3 статьи 405, пунктом 1 статьи 406 ГК РФ и пунктом 9 статьи 34 Закона о контрактной системе. В связи с этим неустойка не подлежит начислению и взысканию.

"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)

[Сдобная Булочка]

Добрый день! Во время аукциона на росэлторге участвовала РНП компания. Заказчик в аукционной документации указал, что РНП компании не могут быть участниками аукциона, это одно из обязательных условий участия. Вопрос собственно в чем. Почему вообще РНП компании участвуют в аукционах? Мне казалось, что такие компании блокируют на площадке, и они технически не могут участвовать. Или есть возможность просто принимать участие в торгах, пока компания числится в РНП?

[kir_dfg]

Добрый день! Во время аукциона на росэлторге участвовала РНП компания. Заказчик в аукционной документации указал, что РНП компании не могут быть участниками аукциона, это одно из обязательных условий участия. Вопрос собственно в чем. Почему вообще РНП компании участвуют в аукционах? Мне казалось, что такие компании блокируют на площадке, и они технически не могут участвовать. Или есть возможность просто принимать участие в торгах, пока компания числится в РНП?

Добрый день. Нет такого требования в законе - что площадка должна блокировать РНПшников. Во время торгов и до них участники выступают анонимно. Поэтому по РНП отклонение возможно только на этапе рассмотрения вторых частей.
Да-да, я знаю, Вам сбили цену. Но ничего не поделаешь, такой у нас закон.

[ДиМкА]

Или есть возможность просто принимать участие в торгах, пока компания числится в РНП?

Более того, даже заключать контракты, если требование об отсутствии участника в реестре РНП не было предусмотрено извещением/документацией.

[Leksele]

Добрый день! Во время аукциона на росэлторге участвовала РНП компания. Заказчик в аукционной документации указал, что РНП компании не могут быть участниками аукциона, это одно из обязательных условий участия. Вопрос собственно в чем. Почему вообще РНП компании участвуют в аукционах? Мне казалось, что такие компании блокируют на площадке, и они технически не могут участвовать. Или есть возможность просто принимать участие в торгах, пока компания числится в РНП?

Если они вас ввели в заблуждение и вы из-за них сделали ставку ниже - в суд на убытки!