Вопросы: пролонгация и изменение сроков в контракте

[shsa]

вы попали в простейшую ситуацию, никогда не верьте Заказчикам на слово, их слова полная брехня и лажа, они вам в глаза будут говорить одно, а как жопа загорит они скажут они вам ничего не говорили и вы сами во всем виноваты. С Заказчиками только официальная переписка в рамках Закона, на официальном бланке, с синей печатью Заказчика.
Нужно было просто поставить Заказчика в положение, когда вы не согласны исполнять контракт за 1 месяц, и не давать согласие для КО. Заказчик бы переопубликовал ЭА с реальными сроками и все было бы шито крыто. Сейчас у вас сложная ситуация, у Заказчика попа прикрыта, они выставят вас на штраф.

Так и есть на самом делею
Только что закончилась у самих такая же история.
Заказчик на этапе заключения контракта уверял нас, что контракт продлит допником, потом их юристы сказали :только через суд, но якобы они не будут возражать. На суде позиция поменялась и они стали против, а судья сказала, что утвердит только если стороны придут к мировому соглашению. В итоге в течение 2 месяцев мы "бадались" разными способами с Заказчиком, благо у нас были некоторые козыри в виде ошибок Заказчика при заключении контракта, бросили работать и требовали расторгнуть с нами контракт. Подключилась глава местной администрации, министерство, судья (социально-значимый объект) и все умоляли нас работать дальше. Итог : утвердили в суде мировое с передвижкой сроков не на 1 положенный месяц, а на 2

И все из-за какой-то тупой юристки, которая пошла на принцип.
Вывод: Никогда не верьте Заказчику на слово. Бегите быстрее в суд за продлением сроков, а если Заказчик будет против, то подавайте иск о недействительности (понуждение к заключению контракта на измененных условиях под страхом РНП и лишения обеспечения заявки)

а можно решение суда?

[Argo]

Решение суда есть про перенос сроков, а про недействительность контракта был иск, который мы подали параллельно в качестве страховки. После того как мы утвердили в суде мировое о переносе сроков был договор с заказчиком, что мы отзываем иск о недействительности, мы свое слово держим (в отличие от Заказчика) - отозвали.

[MBA]

Добрый день,
Подскажите пожалуйста:
1. предусмотрено ли в законе , возможность продления сроков выполнения контракта?
Или такая возможность существует , только при каком либо согласовании с заказчиком
В связи с подачей жалоб в ФАС резко снижается возможность выполнения контракта в срок.(задержим выполнение на 1 месяц - отправлять товар по всей стране )
2.Какие санкции накладываются на поставщика в связи с задержкой выполнения контракта , кроме как по договору?
Выдержка из контракта:
-9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на стоимость фактически поставленного Товара , что подтверждается подписанным Грузополучателем Актом приема-передачи Товара, за каждый факт просрочки.


-11. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2014 г.
11.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в сроки, установленные подпунктом 3.2.2. Контракта.(до 01.октября)
11.3. Документы на оплату Товара должны быть переданы Поставщиком на условиях, установленных Контрактом, в срок до «15» октября 2014 г.
11.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
11.5. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

[Alienora]

Добрый день,
Подскажите пожалуйста:
1. предусмотрено ли в законе , возможность продления сроков выполнения контракта?
Или такая возможность существует , только при каком либо согласовании с заказчиком
В связи с подачей жалоб в ФАС резко снижается возможность выполнения контракта в срок.(задержим выполнение на 1 месяц - отправлять товар по всей стране )
2.Какие санкции накладываются на поставщика в связи с задержкой выполнения контракта , кроме как по договору?
Выдержка из контракта:
-9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на стоимость фактически поставленного Товара , что подтверждается подписанным Грузополучателем Актом приема-передачи Товара, за каждый факт просрочки.


-11. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2014 г.
11.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в сроки, установленные подпунктом 3.2.2. Контракта.(до 01.октября)
11.3. Документы на оплату Товара должны быть переданы Поставщиком на условиях, установленных Контрактом, в срок до «15» октября 2014 г.
11.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.
11.5. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

Законом возможность продления сроков сроков исполнения контракта предусмотрена только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а то, что у вас из-за обжалования в ФАСе сроки укоротились, форс-мажором не является.
У вас в контракте есть пункт

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

. Так что можете исполнять и после 1 октября, заказчик обязан будет начислять пени за нарушение сроков исполнения.
Напишите заказчику претензию, что в связи с тем, что из-за разбирательства в ФАСе, вы к исполнению своих обязательств приступили позже, не по своей вине, исполнение обязательств окончится также позже. И просите не считать это нарушением сроков исполнения и не начислять пени за просрочку.)))

[MBA]

Законом возможность продления сроков сроков исполнения контракта предусмотрена только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а то, что у вас из-за обжалования в ФАСе сроки укоротились, форс-мажором не является.
У вас в контракте есть пункт

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

. Так что можете исполнять и после 1 октября, заказчик обязан будет начислять пени за нарушение сроков исполнения.
Напишите заказчику претензию, что в связи с тем, что из-за разбирательства в ФАСе, вы к исполнению своих обязательств приступили позже, не по своей вине, исполнение обязательств окончится также позже. И просите не считать это нарушением сроков исполнения и не начислять пени за просрочку.)))

Благодарю за пояснения, но возникает следующий вопрос:
Может ли заказчик , после 01 октября загнать меня в РНП или , что еще хуже, попросить себе обеспечение контракта? Пени - мелочь.

[Alienora]

Если будете исполнять контракт, то никак не загонит в РНП.
Обеспечение тоже не так просто забрать. Если контракт исполните и пени за просрочку сами заплатите, из обеспечения можно будет ещё только если штраф удержать (я не знаю, какие у вас там в контракте ещё штрафные санкции прописаны).

[MBA]

Если будете исполнять контракт, то никак не загонит в РНП.
Обеспечение тоже не так просто забрать. Если контракт исполните и пени за просрочку сами заплатите, из обеспечения можно будет ещё только если штраф удержать (я не знаю, какие у вас там в контракте ещё штрафные санкции прописаны).

Спасибо большое , успокоили))).

[Гура]

Здравствуйте.Мы БУ у нас в 2013 году был заключен договор на сопровождение системы " Главбух" по договору указано что он может быть продлен посредством доп соглашени, вопрос: можем ли мы его продлить подпадает ли он под 5% барьер или же нам придется объявляться на процедуру определения поставщика

[скорпиос]

Лучше включить в план-график и заново заключить договор.

[STD83]

можем ли мы его продлить подпадает ли он под 5% барьер или же нам придется объявляться на процедуру определения поставщика

дело в том, к отношениям, возникшим до вступления в силу 44-фз, этот закон применяется в части прав и обязанностей, которые возникают после 01.01.2014. То есть, по сути, если вы будете сейчас делать допник к договору 2013 года, то его условия должны быть в соответствии с 44-фз, и сам допник должен заключаться уже в рамках 44-фз, который продление сроков не предусматривает, поэтому необходимо делать новую закупку, так, как написал коллега скорпиос. Если вы хотите с ЕП заключать по п.4 ч.1 ст.93, тогда эта закупка будет подпадать в ваши 5% (или 2 млн - смотря что вы взяли за "основу").