Re: невозможность выполнить контракт в срок
Добавлено: 30 ноя 2014, 02:22
дак все таки думаешь на расторжение по обоюдному согласию не пойдут они?
Сообщество специалистов - организаторов и участников госзакупок, коммерческих закупок (тендеров), конкурсов, аукционов
http://forum.gov-zakupki.ru/
woo писал(а):дак все таки думаешь на расторжение по обоюдному согласию не пойдут они?
woo писал(а):наши сроки на две недели раньше заканчиваются чем следующего аукциона
woo писал(а):То есть хотелось бы узнать, есть ли какие то доказуемые основания нам отказаться от контракта этого. Комиссию там какую то например собрать или еще чего, которая бы доказывала что не можем мы в наши сроки даже приступить к работе, не то что выполнить. Ну и варианты решения по обоюдному согласию сторон разорвать..так сказать подготовиться к разговору с Заказчиком, могут ли они настаивать на выполнение после срока выполнения?
jordaniko писал(а):Уважаемые профессионалы, прошу мне разъяснить и посоветовать как действовать дальше.
Мы выиграли запрос котировок, протокол на гос.закупках вывесили 28.11.2014 в 17:30, это была пятница, а мы работаем до 17:00. В понедельник 01.12.2014 я сразу же связался с заказчиком по вопросу контракта по телефону из документации. Представитель заказчика записал все мои контакты и со словами "Мы с Вами свяжемся" повесил трубку. Наши производственники приступили к работам, а со мной никто и не связывается до сих пор. 10.12.2014 я связался с ними еще раз. Мне опять ответили "Мы Вам перезвоним" и повесили трубку. По 44-ФЗ они нам должны предоставить и протокол и проект контракта в течение двух дней, но ничего этого нет. А тут еще и шэф требует не заключать контракт - оказывается заказчик у производственников требует какие-то неадекватные объемы совершенно не совпадающие со сметой (запрос котировок был на удаление сухостойных деревьев и видимо объемы брались на угад).
Вопрос - можно ли в нашей ситуации как-то не заключить контракт и не попасть в РНП? Я особо возможностей не вижу, но руководству-то это не объяснишь, а на НГ без премии сидеть тоже не хочется. Заранее спасибо.
jordaniko писал(а):Уважаемые профессионалы, прошу мне разъяснить и посоветовать как действовать дальше.
Мы выиграли запрос котировок, протокол на гос.закупках вывесили 28.11.2014 в 17:30, это была пятница, а мы работаем до 17:00. В понедельник 01.12.2014 я сразу же связался с заказчиком по вопросу контракта по телефону из документации. Представитель заказчика записал все мои контакты и со словами "Мы с Вами свяжемся" повесил трубку. Наши производственники приступили к работам, а со мной никто и не связывается до сих пор. 10.12.2014 я связался с ними еще раз. Мне опять ответили "Мы Вам перезвоним" и повесили трубку. По 44-ФЗ они нам должны предоставить и протокол и проект контракта в течение двух дней, но ничего этого нет. А тут еще и шэф требует не заключать контракт - оказывается заказчик у производственников требует какие-то неадекватные объемы совершенно не совпадающие со сметой (запрос котировок был на удаление сухостойных деревьев и видимо объемы брались на угад).
Вопрос - можно ли в нашей ситуации как-то не заключить контракт и не попасть в РНП? Я особо возможностей не вижу, но руководству-то это не объяснишь, а на НГ без премии сидеть тоже не хочется. Заранее спасибо.
Vaorika писал(а):Исполнитель нарушил сроки выполнения работ, за каждый день просрочки контрактом предусмотрена неустойка, в процессе обнаружилось, что работа не может быть закончена по вине заказчика (не может быть продемонстрирована работа оборудования т.к. у заказчика отсутствует возможность безопасного подключения). Сроки контракта изменить нельзя, к обстоятельствам непреодолимой силы это не отнесешь. Как быть в данной ситуации? Какая ответственность заказчика в данном случае?
ДиМкА писал(а):...Почитайте постановление (долго искал), суть такая:
- заключили договор на поставку оборудования, его монтаж и наладку;
- поставщик сроки нарушил;
- заказчик направляет требование об оплате неустойки;
- при этом заказчик нарушает сроки по подготовке помещения к монтажу оборудования, что подтверждено "Актом готовности помещений под монтаж оборудования" (составил инженер по техническому надзору Агапов В.В.);
- ненадлежащее исполнение обязательств по договору имело место как со стороны истца, так и со стороны ответчика;
- принято решение об уменьшении неустойки и взыскания её с поставщика.
(как события развивались полностью http://kad.arbitr.ru/Card/cb1dfdf5-8b48 ... 0bd7b8c0a0)
К чему все это, если есть возможность подготовьте "Акт готовности помещения к выполнению работ", что бы было основание для невозможности начала работ...
sviv писал(а):Действовать надо в соответствии с текстом закупочной документации и контракта, если заложена ст.95 по 44-ФЗ об одностороннем расторжении контракта, то можете в одностороннем порядке это сделать. Если нарушаются условия контракта, то следующее:Из ст.95 по 44-ФЗ:...