Вопросы: пролонгация и изменение сроков в контракте

[Argo]

Добрый день!
Выиграли аукцион как единственный поставщик, в результате долгого согласования с КО срок выполнения контракта стал на месяц короче (был с 30.04.14 по 01.08.14, стал с даты заключения - 04.06.14 по 01.08.14). Писали протокол разногласий, ездили к Заказчику, говорили, что срок сократился на целый месяц, мы не сможем за такой срок выполнить работы. Зак ответил, что они не вправе менять существенные условия контракта, все понимают, сошлись на том, что через суд продлим, они возражать не будут.
Подали в суд, в итоге на предвариловке юрист Зака сказал, что они возражают, судья говорит, ну раз сторона возражает, то доказывайте что изменились сущ условия уже заключенного контракта.
На наши вопросы Заказчику зачем вы в суде возражали, они сказали, что мы госорган, мы сразу согласиться не можем, прокуратура замучает, а вообще мы не против.
По факту имеем, что мы как-то должны доказывать, что изменились сущ условия и мы не можем выполнить работы за 2 месяца.
Что можно придумать? Компетентные юристы помогите!!!
Объявлен перерыв в заседании до 15.07.14, если на этом заседании мы не отыграем ситуацию, после судья уходит в отпуск и выходит после окончания срока нашего контракта и нам продление точно не светит.

[Дмитрий17]

Добрый день!
Выиграли аукцион как единственный поставщик, в результате долгого согласования с КО срок выполнения контракта стал на месяц короче (был с 30.04.14 по 01.08.14, стал с даты заключения - 04.06.14 по 01.08.14). Писали протокол разногласий, ездили к Заказчику, говорили, что срок сократился на целый месяц, мы не сможем за такой срок выполнить работы. Зак ответил, что они не вправе менять существенные условия контракта, все понимают, сошлись на том, что через суд продлим, они возражать не будут.
Подали в суд, в итоге на предвариловке юрист Зака сказал, что они возражают, судья говорит, ну раз сторона возражает, то доказывайте что изменились сущ условия уже заключенного контракта.
На наши вопросы Заказчику зачем вы в суде возражали, они сказали, что мы госорган, мы сразу согласиться не можем, прокуратура замучает, а вообще мы не против.
По факту имеем, что мы как-то должны доказывать, что изменились сущ условия и мы не можем выполнить работы за 2 месяца.
Что можно придумать? Компетентные юристы помогите!!!
Объявлен перерыв в заседании до 15.07.14, если на этом заседании мы не отыграем ситуацию, после судья уходит в отпуск и выходит после окончания срока нашего контракта и нам продление точно не светит.

возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом?

[usax]

Попробуйте сыграть на том, что с 30.04 до 1.08 - это 4 месяца, а вот с 4.06 по 1.08 - это уже меньше 2 месяцев. Сроки-существенное условие контракта, и заходя на аукцион изучая документацию вы расчитывали именно на сроки в 4 месяца. А теперь вам пытаются сократить сроки более чем вдвое, чем заведомо ставят вас в то положение, что если бы вам было известно это изначально, то контракт вообще не был бы заключен, т.к. вы заведомо знали что это невыполнимо. Контракт должен быть приемлем для обеих сторон, а не быть заведомо невыполнимым и бла-бла-бла..

Где-то у меня была подобная ситуация, правда бодались с заком еще до заключения. Если найду завтра свой протокол разногласий по тому случаю, могу скинуть

[Argo]

Возможность-то прописана, но ст.95 44-ФЗ имеет исчерпывающий перечень случаев для изменения и изменение сроков не предусматривает

[Argo]

Попробуйте сыграть на том, что с 30.04 до 1.08 - это 4 месяца, а вот с 4.06 по 1.08 - это уже меньше 2 месяцев. Сроки-существенное условие контракта, и заходя на аукцион изучая документацию вы расчитывали именно на сроки в 4 месяца. А теперь вам пытаются сократить сроки более чем вдвое, чем заведомо ставят вас в то положение, что если бы вам было известно это изначально, то контракт вообще не был бы заключен, т.к. вы заведомо знали что это невыполнимо. Контракт должен быть приемлем для обеих сторон, а не быть заведомо невыполнимым и бла-бла-бла..

Где-то у меня была подобная ситуация, правда бодались с заком еще до заключения. Если найду завтра свой протокол разногласий по тому случаю, могу скинуть

Судья все это от нас выслушала и сказала, что не понятно тогда зачем мы заключили этот контракт с измененными сроками, не заключали бы и все. А раз заключили с 2 месяцами, так и выполняйте за 2, а то что Заказчик нам сказал устно к делу не пришьешь...

[usax]

А вообще тут правда ваша, и рулит уже не 44, а ГК. Намекните заку, что если он так же будет вам мешать в суде и отказываться, то просто расторгнете контракт по суду. И зак останется не только без товара/работ, но и поймает потом проблем на ж... от вышестояшего начальства))

[usax]

то что судья сказала-чушь! Здесь нюансы и несовершенство закона. Если вы не заключите контракт на условиях АД-то вам РНП. И вы вынуждены сначала заключать контракт, а потом обжаловать/расторгать его через суд...
Т.е. заказчик под страхом РНП ПОНУДИЛ вас заключить контракт на этих условиях! А контракт, заключенный под принуждением является ничтожным!

[Дмитрий17]

Возможность-то прописана, но ст.95 44-ФЗ имеет исчерпывающий перечень случаев для изменения и изменение сроков не предусматривает

Статья 95. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
на фига вы вообще в суд пошли?
хотя теперь уже поздно

[Argo]

Что можно придумать?

Дожди - скажут натягивайте тенты

у ЖБИ срок поставки 30 рабочих дней основных материалов - скажут искали бы других ( а другие такой диаметр не делают, только как это подтвердить? На сайте в прайсах у других поставщиков есть эти диаметры трубы, но по факту они их сами не делают, а также заказывают в ЖБИ)

[usax]

Свое мнение высказал выше. Можно спорить, думать, но вариант у вас один. Причем практически железобетонный. Если зак не хочет добровольно менять сроки-расторгайте по суду.