Ситуация: форс-мажор и другие непредвиденные обстоятельства

Обсуждение Федерального закона 94-ФЗ. Толкования, новые редакции, проблемы и их решения.

Ситуация: форс-мажор и другие непредвиденные обстоятельства

Сообщение staf-art » 16 ноя 2011, 20:28

────────────────
Данная тема предназначена для обсуждения форс-мажора и других непредвиденных ситуаций в контрактах по 94-ФЗ.
Быстрый переход не формируется - темы по 94-ФЗ не требуется структурировать в силу их неактуальности.
────────────────

Ситуация:
1. Срок исполнения контракта - до середины декабря.
2. Оплата - до конца года
3. Не можем выполнять работы, т.к. не позволяют погодные условия (температура окружающей среды), подтвердить и доказать это не проблема, заказчик всё понимает и полностью с нами согласен.

На сегодняшний день есть призрачный шанс, что погода наладится на некоторый срок (которого будет достаточно для полного исполнения контракта). В противном случае эти работы возможно будет осуществить только в апреле 2012.
Подскажите варианты (кроме мирного расторжения).

staf-art
Завсегдатай
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 2

Re: Форс-мажор до следующего года.

Сообщение Zaraza » 17 ноя 2011, 15:48

Поставка и монтаж сплит-систем? ;)

ч.11 ст.9 "В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика"

Есть же официальные документы с нормативами температур для выполнения работ по монтажу?
Когда тебе роют яму - не мешай.
Закончат- сделаешь бассейн...
Аватар пользователя
Zaraza
Специалист
 
Сообщений: 46
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 22:48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Форс-мажор до следующего года.

Сообщение видавший виды » 17 ноя 2011, 21:34

Да, заказчик может не применять штраф. санкции, но в зависимости от типа учреждения либо деньги, оставшиеся от выполненных работ по контракту переходят на следующ. год, либо нет.

видавший виды
Завсегдатай
 
Сообщений: 532
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 23:32
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 9

Re: Форс-мажор до следующего года.

Сообщение staf-art » 17 ноя 2011, 22:26

Zaraza писал(а):Поставка и монтаж сплит-систем? ;)

Окраска

Zaraza писал(а):Есть же официальные документы с нормативами температур для выполнения работ по монтажу?

Конечно. Есть гост, в котором указаны требование к температуре окружающей среды + справки из гидрометцентра.

видавший виды писал(а):Да, заказчик может не применять штраф. санкции, но в зависимости от типа учреждения либо деньги, оставшиеся от выполненных работ по контракту переходят на следующ. год, либо нет.

Ну со штрафами то всё понятно - форс-мажор(вполне доказуемый) и всё такое, заказчик сам это прекрасно понимает.

а где можно почитать, про "в зависимости от типа учреждения либо деньги, оставшиеся от выполненных работ по контракту переходят на следующ. год, либо нет."?

еще инфа:
Заказчик - ГБОУ
Источник финансирование - Региональный бюджет
вырезка из договора:
"Договор, вступает в силу с момента его заключения и действует до 25 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и по гарантийным обязательствам Подрядчика - до полного исполнения обязательств."

п.с. полезу я в ГК.

staf-art
Завсегдатай
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 2

Нюансы при оказании услуг по контракту

Сообщение Инна Сергеевна » 06 фев 2012, 11:58

Добрый день! Наша компания является поставщиком услуг связи ( провайдером). Заключая госконтракт с заказчиком, мы обязаны предоставлять услугу в срок по контракту. Проблемы возникают в зимний период времени. Дело в том ,что строить оптические линии связи возможно только при температуре не ниже -12 градусов Цельсия. Ни в одном контракте не прописывается, что низкие температуры являются форс-мажорным обстоятельством.Что делать в случаях, когда ударяют морозы и технически строить линии связи не представляется возможным??????

Инна Сергеевна
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 09:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Нюансы при оказании услуг по контракту

Сообщение zenook » 06 фев 2012, 16:33

Инна Сергеевна писал(а):Добрый день! Наша компания является поставщиком услуг связи ( провайдером). Заключая госконтракт с заказчиком, мы обязаны предоставлять услугу в срок по контракту. Проблемы возникают в зимний период времени. Дело в том ,что строить оптические линии связи возможно только при температуре не ниже -12 градусов Цельсия. Ни в одном контракте не прописывается, что низкие температуры являются форс-мажорным обстоятельством.Что делать в случаях, когда ударяют морозы и технически строить линии связи не представляется возможным??????


Форс-мажерные обстоятельства случайны (грубо говоря это может быть все что угодно ) - нужна справка о наступлении форс- мажерных обстоятельств и если я не ошибаюсь она отправляется заказчику. Если он не согласен - то в арбитражный суд, он признает данные обстоятельства форс-мажерными и все ок

Цитирую:
К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.); забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.
Заблуждение, что прошлое лучше настоящего, по-ви­димому, было распространено во все эпохи.©
Аватар пользователя
zenook
Завсегдатай
 
Сообщений: 487
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 10:22
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 7

Re: Нюансы при оказании услуг по контракту

Сообщение Инна Сергеевна » 07 фев 2012, 07:00

Спасибо, очень помогли!!!

Инна Сергеевна
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 09:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Перенос финансирования без проведения аукциона на 2012

Сообщение elen-lo » 16 апр 2012, 11:56

Добрый день!
Помогите выиграли аукцион на строительство жилых домов, контракт заключен со сроком выполнения работ 31.12.11. Когда приступили к работам и заключили контракт с предоплатой на поставку бетона, выясняется, что по единственной дороге, ведущей к объекту стоит ограничение на проезд по мосту в 10 тн. Электроэнергии на объекте нет, а объект почти в чистом поле. Заказчика неоднократно информировали письмами о сложившейся ситуации, нам обещали, что вопрос решат. Вообщем всеми правдами и не правдами удалось залить фундаменты себе в убыток, потому что никто ехать по такому мосту не хотел. Естественно в сроки строительства не уложились, потом выявились ошибки в проекте и невозможности продолжения строительства при отрицательных температурах. Мы уведомили заказчика о приостановлении стр-ва в соотв с п. контракта, заказчик д.б. уведомить о том как действовать дальше, но не сделал этого. Деньги за выполненные работы в 2011 г мы получили в полном объеме. Заказчик требует продолжать строительство, хотя ни одна из проблем не решена.
Вопрос можем ли отказаться от строительства ввиду действий непреодолимой силы и по вине заказчика и требуется ли проведение аукциона на новый календарный год, чтобы освоить оставшиеся деньги? Как правильно поступить по закону?
Заранее благодарна!

elen-lo
Новичок
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 11:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Перенос финансирования без проведения аукциона на 2012

Сообщение Loewenherz » 16 апр 2012, 12:16

Очень славно подставите Заказчика, если выясниться, что оплаты произведены, акты подписаны, а работы не закончены. Ответственность должностного лица вплоть до уголовной.
Именем Российской Федерации!
Аватар пользователя
Loewenherz
Профессор
 
Сообщений: 2781
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 11:29
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 251 раз.
Роль: Специализированная организация

Re: Перенос финансирования без проведения аукциона на 2012

Сообщение elen-lo » 16 апр 2012, 12:36

Деньги мы получили только за выполненные работы,остатки за невыполненные работы остались на счетах заказчика. Вот и хотелось бы узнать. Если контракт был до 31.12.2011. Нужно ли снова проводить аукцион на окончание строительства.

elen-lo
Новичок
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 11:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

След.

Вернуться в Закон 94-ФЗ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot], Татьяна

Работает на phpВВ © phpВВ Group