Ситуация: нарушение сроков поставки

[rus94]

если не секрет, что за машинка такая, марка и модель интересны

[Alienora]

И еще нашли в контракте такую фразу

"6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения взятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны."

Можно ли будет ссылаться на нее в нашем случае, ведь у нас на руках имеется официальное письмо от представительства завода, согласно которому завод не работал и не мог обеспечить необходимым количеством товара.

В ГК РФ перечислено, что не может быть обстоятельствами непреодолимой силы, это явно - не Ваш случай! Вам придёт определение арбитражного суда о принятии искового заявления и назначении дела к слушанию, там будет указано, что Вам следует подготовить письменный отзыв на иск. Вобщем, нанимайте юриста.

[rus94]

ТС, и собсно в чем "хелп" то? представителя в судебные заседания вам надо искать, боюсь на консультациях форума вы самостоятельно эту телегу не вывезете, не потому что тут плохие спецы, тут очень достойные люди, а потому что, в таких вопросах офлаин общение имеет ключевое значение.

В первом приближении, требование зака взыскать неустойку законно, скорее всего его обязали обратиться в суд, но правда на вашей стороне, если вы конечно в допнике о расторжении никаких "лишних тем" на себя не приняли

[Vadod]

если не секрет, что за машинка такая, марка и модель интересны

Стиральные машинки Ardo (Долбаный итальянский завод) FLN 85 SW именно эта и никакая другая

[Vadod]

В общем суть да дело выяснилось что уже было первое предварительное заседание на которое мы и сам заказчик не явились, ну мы то понятно, только позавчера письмо исковое получили. Ну в общем так думаю что то что заказчик тоже не пришло дает нам некий шанс реабилитировать ситуацию на след заседании которое состоится через месяц. Ну как вообще думаете если такая ситуация сложилась, каковы наши шансы. Работаем на рынке уже почти 7 лет и както не доводилось сталкиваться с подобными проблемами, чтобы прям до арбитража доводить.

[Августа]

В общем суть да дело выяснилось что уже было первое предварительное заседание на которое мы и сам заказчик не явились, ну мы то понятно, только позавчера письмо исковое получили. Ну в общем так думаю что то что заказчик тоже не пришло дает нам некий шанс реабилитировать ситуацию на след заседании которое состоится через месяц. Ну как вообще думаете если такая ситуация сложилась, каковы наши шансы. Работаем на рынке уже почти 7 лет и както не доводилось сталкиваться с подобными проблемами, чтобы прям до арбитража доводить.

ваша норма вот эта:
ГК РФ

Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства
1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

и вот это хорошо:

... у нас на руках имеется официальное письмо от представительства завода, согласно которому завод не работал и не мог обеспечить необходимым количеством товара.

и ещё это подтвердите (накладные представьте):

Как только это узнали начали скупать необходимый к поставке товар по все России. Скупили все что могли и поставили.

[Вредная]

Во-первых, при расчете неустойки суды руководствуются гражданским кодексом, т.е 30 % неустойки исключено, будет 1/300 ставки рефинансирования. Во-вторых, судом скорее всего будет учтены документы о том, что завод -производитель приостановил работу. Такие случаи уже в прошлом году были при рассмотрении в арбитраже РО. Заказчик действительно был вынужден пойти на такую меру, ничего личного.

[Вредная]

Мда, сначала написала, потом посмотрела документы на официальном сайте. Я Вам в личку напишу по поводу Вашей ситуации.

[Vadod]

В общем суть да дело выяснилось что уже было первое предварительное заседание на которое мы и сам заказчик не явились, ну мы то понятно, только позавчера письмо исковое получили. Ну в общем так думаю что то что заказчик тоже не пришло дает нам некий шанс реабилитировать ситуацию на след заседании которое состоится через месяц. Ну как вообще думаете если такая ситуация сложилась, каковы наши шансы. Работаем на рынке уже почти 7 лет и както не доводилось сталкиваться с подобными проблемами, чтобы прям до арбитража доводить.

ваша норма вот эта:
ГК РФ

Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства
1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

и вот это хорошо:

... у нас на руках имеется официальное письмо от представительства завода, согласно которому завод не работал и не мог обеспечить необходимым количеством товара.

и ещё это подтвердите (накладные представьте):

Как только это узнали начали скупать необходимый к поставке товар по все России. Скупили все что могли и поставили.

В общем шансы у нас весьма расплывчатые так понимаю...

[dzhefa]

Прошел открытый аукцион, заключили контракт. Подрядчик нарушил сроки его исполнения. Какая ответственность лежит на подрядчике?