Просрочка поставки по вине заказчика

Процедурные вопросы обжалования действий заказчиков и решений комиссий в ФАС, арбитражные иски. Административная ответственность и проверки.

Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение Родкова » 03 фев 2021, 02:38

Здравствуйте! По контракту на поставку оборудования с монтажом Заказчик обязан подготовить помещение. Просрочил на три месяца. Соответственно сдвинулся срок поставки, ввода в эксплуатацию оборудования. Поставщику пришлось проплатить за увеличение гарантийного срока поставщику. Возможно ли взыскание с заказчика таких дополнительных расходов поставщика? Какие правовые основания? Может попадалась судебная практика по аналогичным ситуациям?

Родкова
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 01:45
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение Родкова » 03 фев 2021, 02:41

*Проплатить производителю

Родкова
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 01:45
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение VAG » 03 фев 2021, 14:27

А что производитель не пошел на увеличение гарантии бесплатно? В моем профсоюзе обычно "гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 со дня выпуска из производства".
ИМХО - гарантийный срок - это не затраты поставщика и не его ущерб.
Документировали нарушение заком обязательства по подготовке площадки?
Как в контракте обозначено начало гарантийного срока?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Аватар пользователя
VAG
Профессор
 
Сообщений: 3484
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 18:38
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 369 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 286

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение Родкова » 03 фев 2021, 14:51

Гарантийный срок 12 мес с момента ввода оборудования, но не более 14 мес с даты поставки от производителя. К моменту ввода в эксплуатацию истекло 3,5 мес. Не хватило для исполнения условий по контракту. Актом просрочку не оформляли. Заказчик уведомил в письм форме о неготовности.

Родкова
Иногда заглядывает
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 01:45
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение VAG » 03 фев 2021, 15:01

Я бы не стал продлевать гарантию производителя.
Просто ввел в эксплуатацию и все.
Гарантийный срок 12 мес с момента ввода оборудования, но не более 14 мес с даты поставки от производителя.

Это в контракте или в товаре?

Заказчик уведомил в письм форме о неготовности.

Это плюс.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Аватар пользователя
VAG
Профессор
 
Сообщений: 3484
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 18:38
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 369 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 286

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение Leksele » 03 фев 2021, 19:28

Родкова писал(а):Здравствуйте! По контракту на поставку оборудования с монтажом Заказчик обязан подготовить помещение. Просрочил на три месяца. Соответственно сдвинулся срок поставки, ввода в эксплуатацию оборудования. Поставщику пришлось проплатить за увеличение гарантийного срока поставщику. Возможно ли взыскание с заказчика таких дополнительных расходов поставщика? Какие правовые основания? Может попадалась судебная практика по аналогичным ситуациям?

Ещё один про судебную практику.
Из Англии вернулись?
Если вы ведете речь об убытках и возможности их взыскать, то у вас на руках должны быть:
1. доказательство вины Зака
2. расчет ваших убытков
3. прямая связь второго с первым
Если это все есть, давайте вместе пойдем в суд...
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение NhelzuF » 04 фев 2021, 10:12

VAG писал(а):
Заказчик уведомил в письм форме о неготовности.

Это плюс.

Добрый...
И длиться это может до бесконечности...
Родкова писал(а):Здравствуйте! По контракту на поставку оборудования с монтажом Заказчик обязан подготовить помещение.

Смотреть по контракту возможность частичной приемки, поставка без монтажа... какие приложения к контракту, и как формировалась цена...
Если оборудование и монтаж разделены по позициям и стоимости... пытаться закрыть позицию оборудование.

NhelzuF
Знаток
 
Сообщений: 1314
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 09:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Просрочка поставки по вине заказчика

Сообщение VAG » 04 фев 2021, 12:31

Да ТС не появляется.
Мы так и не услышали, как звучат требования к гарантии в контракте.
И я не понял нафига они продлевали заводскую гарантию за деньги?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Аватар пользователя
VAG
Профессор
 
Сообщений: 3484
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 18:38
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 369 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 286


Вернуться в ФАС и Арбитраж, проверки и штрафы

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]

Работает на phpВВ © phpВВ Group