Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие препя

Федеральный закон №44-ФЗ от от 05.04.2013 (О контрактной системе..) вступил в силу с 01.01.2014 и заменил 94-ФЗ. Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в частности, осуществление закупок товаров, работ и услуг

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Leksele » 18 дек 2020, 16:27

VAG писал(а):Коллеги, ситуация:
Закупка по 44-му у ЕП. Поставка и монтаж товара (оборудование).
Договор подписан, товар поставлен.
Сотрудники прибывают на объект, а он (объект) еще не сдан и находится в ведении генподрядчика (стройка). Фактических препятствий для осуществления монтажа нет - площадка готова, крыша и окна на месте, электричество есть, но генподрядчик начинает требовать всякие разные допуски (на пром/ безопасность, допуск по ТБ, инструктажи, назначение ответственных, разработку технологических карт и прочего. Ничего этого в контакте между нами и заком нет. Генподрядчик в контракте не упоминается. Допуски на эл. безопасность и допуск к работам на высоте, в контракте есть и у наших сотрудников они есть (заку предоставлены).
Гена говорит, что пока мы ему все это не предоставим - к работам не допустит.
Как поступить? Чем вдарить зака по башке, чтобы опомнился (какой ст. ГК)?

Приветствую еще раз :mi_ga_et:
Приостанавливаем работы по
ст.716
Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок

ссылаемся на отказ в допуске и ждем пока не допустят

и ссылаемся на ст.718
Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12041
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 449 раз.
Поблагодарили: 1366 раз.
Роль: Поставщик

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение NhelzuF » 19 дек 2020, 16:01

VAG писал(а):Как поступить? Чем вдарить зака по башке, чтобы опомнился

Добрый...
ИМХО
Я понимаю не пускает Гена... Зак может быть и не в курсе...
VAG писал(а):товар поставлен

Заку по письму назначить дату начала монтажных работ на площадке и приложением копий Ваших разрешений с просьбой оформить разрешительную документацию для начала монтажных работ на площадке... с назначением ответственного представителя Зака на площадке на время проведения Вами монтажных работ...
В день Х если к монтажу не допустили на площадке в присутствии 3х представителей (Вы Гена Зак) составить Акт о том что к монтажу не приступили по таким то причинам...
Копию этого Акта Заку...
И далее все как описал Leksele ...

NhelzuF
Знаток
 
Сообщений: 1314
Зарегистрирован: 22 июн 2018, 09:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 125 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Просто Петр » 19 дек 2020, 22:44

VAG писал(а):Гена говорит, что пока мы ему все это не предоставим - к работам не допустит.
Как поступить? Чем вдарить зака по башке, чтобы опомнился (какой ст. ГК)?

Отправьте гену к чебурашке. Он каким местом к контракту? А Заку, в случае сложностей с началом работ, на почитать-скрепочку.
Вложения
A44-3068-2019_Кассация уклонение Зака от обязанностей по контракту.pdf
(302.59 KiB) Скачиваний: 214
Жалеть о потерянном- терять вдвойне

Просто Петр
Доцент
 
Сообщений: 4845
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 01:58
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 464 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 284

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Алексей С » 24 дек 2020, 12:23

Дд! может кто-то сможет дать разумное объяснение происходящему с исполнением договора по 44-фз?
Запланировали поставку, товар на двух машинах из разных мест - одна из машин запаздывала. Звоню заку - можно одну машину разгрузить сейчас, вторая подойдет в течение получаса. Ответ - нет, только полный объем! У нас комиссионная приемка! ну ок, ждем полчаса - звоню - можно заезжать? Ответ - нет, вы опоздали, у нас обед! Мои машины не могут ждать - уезжаем. Зак - следующую поставку согласовывайте письменно с директором, а у нас тут нету времени!
Привожу второй раз, заезжаем на территорию - Давайте документы! Ой, у вас неправильно указан плательщик, должно быть по другому! предлагаю - давайте поправим прямо на месте, распечатаем, я подпишу. Ответ - нет, это невозможно, мы так не делаем! Уезжаем. Получаем мотивированный отказ от приемки.
Согласовываем опять письменно дату поставки с директором. Привозим в третий раз. Заезжаем на территорию, документы в порядке. Заносите образцы! заносим... Ой, у вас этикетки неправильные! Принять не можем! Завтра получите мотивированный отказ, ждите.
Что это? есть какие-то мысли?

Алексей С
Посетитель
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 05 окт 2020, 17:51
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение VAG » 28 дек 2020, 14:50

Это заточка-с. Вас явно не ждали.
Ответ - нет, только полный объем! У нас комиссионная приемка!

А в контракте как описана поставка? Есть про то, что весь товар поставляется единовременно?
По докам - зря повелись, пусть бы принимал товар, доки здесь не мешают. Ну напомнить заку ст.94 Библии:
8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Аватар пользователя
VAG
Профессор
 
Сообщений: 3484
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 18:38
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 369 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 286

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Алексей С » 05 янв 2021, 16:22

К сожалению, вы оказались абсолютно правы. В договоре поставка единовременная, но дело уже не в этом.
Саботаж предполагался заранее и, по всей видимости, поставлен на поток, поскольку мы такие оказались не одни.
Третья запланированная поставка закончилась найденными новыми недостатками, которые раньше были якобы "не видны".
В итоге - мотивированный отказ и одностороннее расторжение за несколько часов до боя курантов.
Срок действия договора 31 декабря 2020. Помогите советом - что можно или нужно сделать?

Алексей С
Посетитель
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 05 окт 2020, 17:51
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Просто Петр » 06 янв 2021, 02:27

Алексей С писал(а):К сожалению, вы оказались абсолютно правы. В договоре поставка единовременная, но дело уже не в этом.
Саботаж предполагался заранее и, по всей видимости, поставлен на поток, поскольку мы такие оказались не одни.
Третья запланированная поставка закончилась найденными новыми недостатками, которые раньше были якобы "не видны".
В итоге - мотивированный отказ и одностороннее расторжение за несколько часов до боя курантов.
Срок действия договора 31 декабря 2020. Помогите советом - что можно или нужно сделать?

НаписАть Leksele, member21120.html
И как можно быстрее.
Жалеть о потерянном- терять вдвойне

Просто Петр
Доцент
 
Сообщений: 4845
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 01:58
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 464 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 284

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Dmitry72 » 10 янв 2021, 15:06

Алексей С писал(а):Дд! может кто-то сможет дать разумное объяснение происходящему с исполнением договора по 44-фз?
Запланировали поставку, товар на двух машинах из разных мест - одна из машин запаздывала. Звоню заку - можно одну машину разгрузить сейчас, вторая подойдет в течение получаса. Ответ - нет, только полный объем! У нас комиссионная приемка! ну ок, ждем полчаса - звоню - можно заезжать? Ответ - нет, вы опоздали, у нас обед! Мои машины не могут ждать - уезжаем. Зак - следующую поставку согласовывайте письменно с директором, а у нас тут нету времени!
Привожу второй раз, заезжаем на территорию - Давайте документы! Ой, у вас неправильно указан плательщик, должно быть по другому! предлагаю - давайте поправим прямо на месте, распечатаем, я подпишу. Ответ - нет, это невозможно, мы так не делаем! Уезжаем. Получаем мотивированный отказ от приемки.
Согласовываем опять письменно дату поставки с директором. Привозим в третий раз. Заезжаем на территорию, документы в порядке. Заносите образцы! заносим... Ой, у вас этикетки неправильные! Принять не можем! Завтра получите мотивированный отказ, ждите.
Что это? есть какие-то мысли?



Этикетка это всего лишь средство маркировки товара. У вас товар соответствовал техническому заданию? Но вообще
следует начинать претензионную работу в максимально быстрые сроки. Вручить письмо то вам никто не запретит.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Leksele » 10 янв 2021, 19:38

Dmitry72 писал(а):Этикетка это всего лишь средство маркировки товара.

:bra_vo:
А если это этикетка пищевого продукта, которая регламентируется ГОСТом?
Забить? :mi_ga_et:
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12041
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 449 раз.
Поблагодарили: 1366 раз.
Роль: Поставщик

Re: Ситуация: недопуск заказчиком на объект работ и другие п

Сообщение Dmitry72 » 10 янв 2021, 22:09

Leksele писал(а):
Dmitry72 писал(а):Этикетка это всего лишь средство маркировки товара.

:bra_vo:
А если это этикетка пищевого продукта, которая регламентируется ГОСТом?
Забить? :mi_ga_et:


Всего лишь максимально широко ответить о продукции и соответствии/несоответствии ее техническому заданию, дальше будет видно. В настоящий момент предоставленной автором информации недостаточно.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 870
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 66 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 62

Пред.След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ (Контрактная система)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]

Работает на phpВВ © phpВВ Group