woo писал(а):Нет, второй подряд нам не потянуть..да и смысл то выходить на второго победителя я не вижу, тк у них вся отделка, а у нас потолки. Т.е. по факту естественно, мы не можем приступить пока они все не сделают. Заказчик признает в принципе что они мягко говоря поторопились с аукционом нашим, и мы их понимаем, все мы люди все ошибаемся. Но нам очень не рентабельно замораживать средства на такой долгий период. А по контракту "Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин." Письмо мы уже подготовили и они готовы его подписать..можно ли на основании этого письма предложить им расторгнуть контракт по соглашению сторон? И какие вобще существуют формулировки для расторжения? Желательно приемлимые для обоих сторон, что бы и Заказчику как говорится по шапке не попало и мы из этого "болота" выбрались. При чем мы заранее встречались с Заказчиком и нам они ничего про невыполнение в устной форме не сказали естественно, может и забылись а может и специально, кто сейчас разберет..
Почитайте постановление (долго искал), суть такая:
- заключили договор на поставку оборудования, его монтаж и наладку;
- поставщик сроки нарушил;
- заказчик направляет требование об оплате неустойки;
- при этом заказчик нарушает сроки по подготовке помещения к монтажу оборудования, что подтверждено "Актом готовности помещений под монтаж оборудования" (составил инженер по техническому надзору Агапов В.В.);
- ненадлежащее исполнение обязательств по договору имело место как со стороны истца, так и со стороны ответчика;
- принято решение об уменьшении неустойки и взыскания её с поставщика.
(как события развивались полностью
http://kad.arbitr.ru/Card/cb1dfdf5-8b48 ... 0bd7b8c0a0)
К чему все это, если есть возможность подготовьте "Акт готовности помещения к выполнению работ", что бы было основание для невозможности начала работ.
Конечно письмо направьте, если есть возможность приложите к нему и вышеуказанный акт и документацию второго аукциона (вернее, проект контракта, в котором прописаны сроки несовместимые с вашими для выполнения работ).
woo писал(а):...могут ли они настаивать на выполнение после срока выполнения?
Могут не настаивать, а рекомендовать (при этом они обязаны будут выставить Вам неустойку) либо в противном случае односторонней отказ и РНП для Вас (выбор не из лучших).
А сроки выполнения работ по контрактам какие:
- ваши заканчиваются позже, чем второго аукциона, то на сколько;
- ваши заканчиваются раньше, чем второго аукциона (вообще классный вариант);
- они идентичны (делайте упор на невозможность совмещения данных работ, потеря качества и т.п.).
Добавлено: 25 ноя 2014, 17:37
. С вами обращаются так, как вы это позволяете...