Форум о госзакупках и госзаказе, аукционах, конкурсах, тендерах

Все , что вы сделали для зака то и оплатят , по суду 100% .

Примеры ищите сами благо арбитражных дел в сети просто навалом.

Добрый вечер. Возник такой вопрос: участвуем в аукционе на асфальтирование. Работы должны быть выполнены в течении 30 календарных дней с момента заключения контракта. НО, сейчас погодные условия кардинально меняются и становится невозможным асфальтировать до весны следующего года. Как быть в такой ситуации? Составляем гарантийное письмо о том что мы в следующем году выполним работы и подписываем все документы у заказчика как будто мы их уже выполнили? или Нужно расторгать контракт? Опять же если в этом гоу не выполнить эти работы, то заказчик не освоит выделенную ему сумму и вернет их обратно?
Какие неприятные последствия могут быть для нас как поставщиков и для заказчика?

Могу ли я в первой части заявки указать свои условия выполнения контракта ( отличающиеся от требуемых заказчиком) и что будет если заказчик примет такую заявку?

Свои условия предложить не можете. Звоните Заказчику и спрашивайте как он хочет... Договоритесь на то, что он примет документы и оплатит..... что очень маловероятно - хорошо, нет - либо исполняйте как прописано - либо не участвуйте.

Собирайте бумаги и пишите, В связи с неблагоприятными погодными условиями, справки годрометеоцентра о погоде в данный период, официальное письмо от них о дождях или снеге ветер,что вы не можете проводить работы.В письме перечисляете все факторы которые не позволяют выполнить работы в установленный срок,в связи с чем Вы просите продлить срок выполнения работ. Ищите СНИПы, ГОСТы что при такой-то температуре, влажности работы не выполняются. Готовьтесь что могут штраф за просрочку или расторжение за невыполнение.
Или договариваетесь по мирному, но есть риск кто нибудь капнет куда надо, последствия для всех неприятные.

P.S У меня с коммерческими было дело бодались пока не предоставил бумаги что нельзя выполнять работы при определённой температуре влажности и ветре, (у меня рулонная кровля) хотели срезать неустойку, всё обошлось в суд не подавал. Но это повторяюсь коммерческая организация была.

какие могут быть последствия, если кто-нибудь "капнет куда надо" ?

Заказчику внеплановая проверка со штрафами.... Вам - смотря что нароют....

Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает, как действовать в такой ситуации: заключен контракт на реконструкцию и техническое перевооружение по 44-ФЗ, подрядчик должен поставить оборудование и выполнить работы по монтажу и т.п.. Часть импортного оборудования по словам подрядчика попала под экономические санкции и никакими силами не может быть им закуплена, то есть изменяется объем обязательств подрядчика, сумма контракта и, возможно, сроки.
Работы по контракту идут, 44-ФЗ не допускает изменения заключенного контракта, но, может быть, кто-то видит лазейку?

zakupki_kbha писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает, как действовать в такой ситуации: заключен контракт на реконструкцию и техническое перевооружение по 44-ФЗ, подрядчик должен поставить оборудование и выполнить работы по монтажу и т.п.. Часть импортного оборудования по словам подрядчика попала под экономические санкции и никакими силами не может быть им закуплена, то есть изменяется объем обязательств подрядчика, сумма контракта и, возможно, сроки.
Работы по контракту идут, 44-ФЗ не допускает изменения заключенного контракта, но, может быть, кто-то видит лазейку?

Для расторжения по этим причинам есть ГК, форс-мажор и непредвиденные обстоятельства с третьей стороной. Изучите и свой контракт, там это дебилы бл. указано.

zakupki_kbha писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, кто знает, как действовать в такой ситуации: заключен контракт на реконструкцию и техническое перевооружение по 44-ФЗ, подрядчик должен поставить оборудование и выполнить работы по монтажу и т.п.. Часть импортного оборудования по словам подрядчика попала под экономические санкции и никакими силами не может быть им закуплена, то есть изменяется объем обязательств подрядчика, сумма контракта и, возможно, сроки.
Работы по контракту идут, 44-ФЗ не допускает изменения заключенного контракта, но, может быть, кто-то видит лазейку?

без этого оборудования цена изменится больше чем на 10%?

Да заливает Ваш подрядчик. Курс евро поднялся, и оборудование в цене выросло - вот причина. На сегодняшний день все промышленное оборудование завозится в обычном режиме.