ПП 783, зак отказывается списывать пени.

[qwertas]

Добрый день.
Не казните меня пож сильно, я поиском тут пользоваться не умею (не понимаю как). По всем моим запросам нужных тем не находит.

Вопрос по пп 783. Зак выставил пени по просроченному по поставке контракту. Просрока не много, пени менее 5%.
Мы ссылаясь на 783 просим пени списать, а зак нам выкатывает новую претензию, со следующим содержимым.
Пени утилизировать отказывается, требует доказательств невозможности исполнения в срок. Устно говорит, что согласится только с подтвержденными доказательствами, типа форс-мажора (фура с продукцией утонула, и т.д.).

Смущает то, что просроков в 23 году было много, все заки списали пени без проблем, даже особо упоротые (из предыдущих лет), некоторые сами выступили инициаторами, только попросили от нас письмо и акт сверки подписать.

Что делать с этим? Прав ли он?
Читаю арбитражную практику, там в решениях нет никаких (повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов) - решение: урз прав, пени списать.

Это то, что прислал мне ЗАК на мой запрос списания пени:
"Требование об уплате пеней направляется контрагенту в случае просрочки исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом, а в иных случаях неисполнения или ненадлежащего их исполнения, ему направляется требование об уплате штрафа (ч. 6-8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Направление такого требования является обязанностью заказчика (см. письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 №Д28и-290, п. 2 письма Минфина России от 24.12.2014 № 02-02-07/66867).
В силу п.п. «в» п. 3 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2018г. № 783, если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).
В соответствии п.п. «д» п.З Постановления Правительства РФ от 4 июля 2018г. № 783 (в редакции 1111 РФ от 10.03.2022г № 340), если
неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).
Согласно п.п. «д» п.5 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2018г. № 783 (в редакции 1П1 РФ от 10.03.2022г № 340), в случае, предусмотренном подпунктом "д" пункта 3 настоящих Правил, - исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, подтвержденное актом приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов.
На основании вышеизложенного, просим предоставить ваши доводы и доказательства, повлёкшие невозможность исполнения контракта."



П.С. Зак грозится судом, ОИКа не было ни в каком виде, мы готовы сходить, но выиграем ли?

[Ансвет]

qwertas, много буков, бессмысленных и беспощадных. А главного, условий контракта, нет.

[Olgerd]

qwertas, много буков, бессмысленных и беспощадных. А главного, условий контракта, нет.

+1

[qwertas]

qwertas, много буков, бессмысленных и беспощадных. А главного, условий контракта, нет.

А какие там могут быть особые условия контракта по 44-ФЗ? Все шаблонно.
Зак должен принять, Урз должен поставить, сроки, адрес и т.д.
ОИК - нет
Гарантийных - нет
Две страницы на целую главу про пени и штрафы.

Зак отказывается списать пени по 783пп, ссылаясь на текст самого ПП. Выдержку на что зак упирает, я привел выше.

[Olgerd]

Зак отказывается списать пени по 783пп, ссылаясь на текст самого ПП. Выдержку на что зак упирает, я привел выше.

Контракт исполнен полностью? Исключения, перечисленные в пп.а)- пп.г) пункта 2, а также пп.б) - пп.д) пункта 3 - не ваш случай?

[Ансвет]

А какие там могут быть особые условия контракта по 44-ФЗ? Все шаблонно.

Вот только шаблоны разные. У кого - метрические, а у кого - и дюймовые. Да еще и с левой резьбой.

[Владислав]

День добрый! Аукцион по 44 фз. Во время исполнения Контракта имело место приостановка работ, но Заказчик насчитал пени на весь срок. К сожалению, размер пеней превышает 5% от суммы Контракта. Кто виноват ясно, Что делать?

Заранее благодарю за ответы

[Ансвет]

Кто виноват ясно, Что делать?

И кто виноват? Что делать, согласно Чернышевскому, второй вопрос, коррелирующий с первым.

[Владислав]

А без юмора, что делать?

[Ансвет]

А без юмора, что делать?

Я же Вам вполне даже серьезно ответил: зависит от ответа про кто виноват.