Вопросы: одностороннее расторжение контракта - архив

Федеральный закон №44-ФЗ от от 05.04.2013 (О контрактной системе..) вступил в силу с 01.01.2014 и заменил 94-ФЗ. Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, частности, осуществление закупок товаров, работ и услуг

Re: Заказчик недопуская до работ разместил одност. расторжен

Сообщение Dmitry72 » 17 янв 2018, 14:33

Это вне компетенции ФАС. Я бы обжаловал одностороннее расторжение и далее возможны вариации, от расторжения в связи с существенным нарушением заказчиком условий контракта (под вопросом), до принуждения об оплате авансового платежа.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 829
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Tusik1006 » 17 янв 2018, 16:30

так это же существенное условие, а изменение существенных условий не допускается за некоторым исключением, куда срок не входит

Tusik1006
Специалист
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 00:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 0

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение alex9UD » 17 янв 2018, 17:55

Tusik1006 писал(а):так это же существенное условие, а изменение существенных условий не допускается за некоторым исключением, куда срок не входит


совершенно формальная вещь
если не указано, что с истечение срока действия контракта истекает срок исполнения обязательств по нему - особенно
зак же не будет отказываться от обязательств оплаты поставки, если срок контракта истек? так и здесь

но на всякий случай - допсоглашение
хотя и его не обязательно
подчеркну: продление срока действия контракта, а не срока поставки товара/услуги
от пени никто не освобождается

alex9UD
Завсегдатай
 
Сообщений: 88
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 19:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Заказчик недопуская до работ разместил одност. расторжен

Сообщение Leksele » 17 янв 2018, 20:10

smart5 писал(а):Да. Писали.
Подскажите:
-Куда писать: в ФАС, претензию или в арбитраж?
-Перспективы в ФАСе?
- Могут ли у заказчика быть завязки в ФАСе?
- Что обжаловать: нарушение порядка расторжения или ????

Для начала нужно готовиться к комиссии УФАС о включении вас в РНП.
Допустим вас не включают в РНП.
Идете в арбитражный суд с иском об отмене решения об одностороннем отказе Зака.
В помощь вам будет решение УФАС..
Московский УФАС не будет по мелочам играть. Зачем им "включение" в РНП. Деньги дают за НЕ включение.

P.S. "Косяки" Зака я и сейчас вижу, чтобы и на комиссии все было гуд и в суде.... :mi_ga_et:
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9311
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 294 раз.
Поблагодарили: 1050 раз.
Роль: Поставщик

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Leksele » 17 янв 2018, 20:18

alex9UD писал(а):заключите допсоглашение об увеличении срока действия контракта
за просрочку поставщику пени

А мы с Минэкономразвития считаем
В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Согласно части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
Таким образом, изменение условий контракта допускается в случаях, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
Учитывая изложенное, изменение срока окончания работ и продление срока действия контракта положениями Закона N 44-ФЗ не предусмотрены.


А,ну да...формально же!
Формально КО дымоход прочистит и на несколько тыщ рублей уменьшит доход....
Фигня... Больше разговоров....
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9311
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 294 раз.
Поблагодарили: 1050 раз.
Роль: Поставщик

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Tusik1006 » 17 янв 2018, 23:16

А,ну да...формально же!
Формально КО дымоход прочистит и на несколько тыщ рублей уменьшит доход....
Фигня... Больше разговоров....[/quote]
Какой ваш вариант решения?

Tusik1006
Специалист
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 00:17
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 0

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение Leksele » 18 янв 2018, 00:43

Tusik1006 писал(а):Какой ваш вариант решения?

Лошадей на переправе не меняют!
Решили - односторонний отказ, так идите до конца...
Закончился он ил нет 31 декабря пофиг...
За это вам пистонов не наставляют...
Мало того, откройте "Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) пункт 36 и накиньте неустойку в виде пеней и штрафа!
Обезопасите себя от всех КО вместе взятых
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9311
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 294 раз.
Поблагодарили: 1050 раз.
Роль: Поставщик

Re: Заказчик недопуская до работ разместил одност. расторжен

Сообщение Dmitry72 » 18 янв 2018, 08:55

Leksele писал(а):
smart5 писал(а):Да. Писали.
Подскажите:
-Куда писать: в ФАС, претензию или в арбитраж?
-Перспективы в ФАСе?
- Могут ли у заказчика быть завязки в ФАСе?
- Что обжаловать: нарушение порядка расторжения или ????

Для начала нужно готовиться к комиссии УФАС о включении вас в РНП.
Допустим вас не включают в РНП.
Идете в арбитражный суд с иском об отмене решения об одностороннем отказе Зака.
В помощь вам будет решение УФАС..
Московский УФАС не будет по мелочам играть. Зачем им "включение" в РНП. Деньги дают за НЕ включение.

P.S. "Косяки" Зака я и сейчас вижу, чтобы и на комиссии все было гуд и в суде.... :mi_ga_et:




А почему не должны включать в РНП, если есть все основания? Имхо, нужно идти в суд, а в УФАС приостанавливать рассмотрение до вступления в законную силу решению суда. Да еще и неизвестно, что у ТС там в документах.
Представительство в Арбитражных судах УРФО. Качественно.

Dmitry72
Завсегдатай
 
Сообщений: 829
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 13:54
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 63 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 52

Re: Вопросы: одностороннее расторжение контракта

Сообщение alex9UD » 18 янв 2018, 10:31

Leksele писал(а):А,ну да...формально же!
Формально КО дымоход прочистит и на несколько тыщ рублей уменьшит доход....
Фигня... Больше разговоров....


Вы вместе с Минэкономразвития может трактовать закон так, как вам нравится.
Камлать на любое замечание МЭРа - дело каждого конкретного заказчика.

Условия контракта это:
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, ДОГОВОРА — согласованные сторонами и зафиксированные в контракте предмет сделки, характеристики товара, цены, сроки исполнения обязательств, а также взаимные права и обязанности сторон, ситуации, при наступлении которых контрагент имеет право на определенные действия или компенсации.


Где здесь срок действия контракта - только вам с МЭРом видно.
Срок действия контракта может истечь, но это не всегда влечет за собой истечение срока исполнения обязательств.
Указанное же пожелание МЭРа считать недопустимым такое изменение - указывает лишь на желание упросить и обезопасить свою работу по контролю, но никак на усилия по развитию экономики.

А насчет судебной практики - тут вопрос спорный.
Во-первых, у нас право не прецедентное. Многие об этом почему-то забывают. Один и тот же суд может принять различное решение по одному и тому же вопросу.
Во-вторых, в судебной практике этот вопрос имеет неоднозначную оценку.

alex9UD
Завсегдатай
 
Сообщений: 88
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 19:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Заказчик недопуская до работ разместил одност. расторжен

Сообщение Leksele » 18 янв 2018, 10:31

Dmitry72 писал(а):А почему не должны включать в РНП, если есть все основания? Имхо, нужно идти в суд, а в УФАС приостанавливать рассмотрение до вступления в законную силу решению суда. Да еще и неизвестно, что у ТС там в документах.

Можно ссылку на НПА о возможности приостановки?
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 9311
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 294 раз.
Поблагодарили: 1050 раз.
Роль: Поставщик

Пред.След.

Вернуться в Закон 44-ФЗ (Контрактная система)

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR, Google [Bot]

Работает на phpВВ © 2000, 2002, 2005, 2007 phpВВ Group