Ситуация: сдвиг сроков контракта из-за жалобы в ФАС

Процедурные вопросы обжалования действий заказчиков и решений комиссий в ФАС, арбитражные иски. Административная ответственность и проверки.

Re: Заключение контракта спустя почти год

Сообщение sviv » 27 май 2016, 09:44

Leksele писал(а):
sviv писал(а):В случае, если Зак выложит проект контракта с некорректными старыми сроками, оформляйте Протоколом разногласий изменение сроков в соответствии с вышеперечисленными НПА.

Скорее, наоборот, подписывайте и в суд на расторжение. До этого сам Зак расторгнет по обоюдке
А в предложенной выше схеме Зак может посчитать как отказ от подписания....

Неправомерно будет посчитать отказом от подписания в данном случае Протокол разногласий , как это можно подписать контракт в мае 2016 года со сроком действия до 31.12.2015 года и на каком таком основании расторгать тут же его, что за игры?, такая "сделка" явится ничтожной, соблюдение сроков оказания услуг, поставки товаров не представится возможным отслеживать, чтобы за нарушение применить штрафные санкции по ПП РФ №1063, это ПП РФ прописывается в тексте контракта.

sviv
Профессор
 
Сообщений: 4664
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 10:43
Благодарил (а): 213 раз.
Поблагодарили: 1137 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 338

Re: Заключение контракта спустя почти год

Сообщение VAG » 03 июн 2016, 13:04

Вести с полей.
Сегодня приходит сообщение:
Уведомляем Вас о том, что ваша заявка №..., номер в протоколе 1 признана 'допущенной к участию' в эл. аукционе № ...

Эл. аукцион № состоится на http://www.rts-tender.ru 10.06.2016


АД не изменена, проект контракта старый, со сроком действия 31.12.2015 г. Ничего не понимаю! Звоню заку - он аналогично ничего не понимает. Говорит - это УО что-то мудрит.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Аватар пользователя
VAG
Профессор
 
Сообщений: 3484
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 18:38
Откуда: Новгород
Благодарил (а): 136 раз.
Поблагодарили: 369 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 286

Re: Заключение контракта спустя почти год

Сообщение Leksele » 03 июн 2016, 14:15

VAG писал(а):АД не изменена, проект контракта старый, со сроком действия 31.12.2015 г. Ничего не понимаю! Звоню заку - он аналогично ничего не понимает. Говорит - это УО что-то мудрит.

У вас достаточной козырей на руках для победы....
leksele@yahoo.com Защита от РНП. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, заполнение формы 2

Leksele
Профессор
 
Сообщений: 12008
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 445 раз.
Поблагодарили: 1359 раз.
Роль: Поставщик

Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение Polzovatel » 13 июл 2016, 10:50

Здравствуйте!
Подскажите возможно ли продление сроков выполнения работ по контракту (строительные работы), в случае если из за многочисленных жалоб, и неоднократного пересмотра заявок на участие, затянулось заключение контракта по эл. аукциону?!
Аукцион был опубликован в середине апреля, а дата проведения аукциона перенеслась аж на середину июля, при этом срок выполнения работ по контракту установлен на середину августа. Соответственно, если изначально на выполнение работ оставалось 3-3,5 месяца, то сейчас остается всего дней 10.
Была ли у кого нибудь подобная ситуация?

Polzovatel
Посетитель
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 10:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение Alienora » 13 июл 2016, 10:58

Polzovatel писал(а):Здравствуйте!
Подскажите возможно ли продление сроков выполнения работ по контракту (строительные работы), в случае если из за многочисленных жалоб, и неоднократного пересмотра заявок на участие, затянулось заключение контракта по эл. аукциону?!
Аукцион был опубликован в середине апреля, а дата проведения аукциона перенеслась аж на середину июля, при этом срок выполнения работ по контракту установлен на середину августа. Соответственно, если изначально на выполнение работ оставалось 3-3,5 месяца, то сейчас остается всего дней 10.
Была ли у кого нибудь подобная ситуация?

Да сколько угодно таких ситуаций при нашей действительности было. И на форуме уже обсуждались! Не ленитесь и почитайте.
А по существу, после заключения контракта можно изменить сроки воспользовавшись этим:
"1.1. В 2015 и 2016 годах допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 и 2016 годах, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.(ст.95 44-фз)"
Аватар пользователя
Alienora
Профессор
 
Сообщений: 12965
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 10:25
Благодарил (а): 212 раз.
Поблагодарили: 1772 раз.
Роль: Заказчик

Re: Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение Polzovatel » 13 июл 2016, 12:51

Это по соглашению сторон. А если Заказчик отказывает в изменении сроков выполнения работ?! И уже заранее начинает подсчитывать сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств.
Изначально условия, на которые подписался подрядчик были одни (сумма контракта и срок выполнения 3,5 месяца), но впоследствии срок уже сократился, по независящим от подрядчика обстоятельствам.
Видимо должна быть судебная практика для такого рода случаев.

Polzovatel
Посетитель
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 10:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение ALASGrupp » 13 июл 2016, 12:59

Polzovatel писал(а):Это по соглашению сторон. А если Заказчик отказывает в изменении сроков выполнения работ?! И уже заранее начинает подсчитывать сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств.
Изначально условия, на которые подписался подрядчик были одни (сумма контракта и срок выполнения 3,5 месяца), но впоследствии срок уже сократился, по независящим от подрядчика обстоятельствам.
Видимо должна быть судебная практика для такого рода случаев.


Редкий случай когда сдаем работы в положенный срок :za_da_va_la:
Главное чтобы работу приняли, а неустойка, смешная сумма :)-(:
Просто не заморачиваемся, пишем гарантийное письмо в произвольной форме об обязательствах выполнить работы к такой то дате, И У СЁ :mi_ga_et:
Я боюсь одного – умереть до прыжка,
Не услышав, как лопнет хребет у врага.
Аватар пользователя
ALASGrupp
Завсегдатай
 
Сообщений: 78
Зарегистрирован: 08 авг 2015, 15:57
Благодарил (а): 38 раз.
Поблагодарили: 41 раз.
Роль: Поставщик

Re: Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение Polzovatel » 13 июл 2016, 13:06

С учетом того, что стоимость работ по контракту составляет порядка 18 млн, то неустойка составит около 55 тысяч за каждый день просрочки исполнения обязательств. Таким образом при просрочке исполнения обязательств на 2 месяца неустойка составит 3,3 млн (с учетом списания, согласно ПП РФ №190 - 1,65 млн), а если просрочка составит 2,5-3 месяца, то неустойка уже будет составлять 4-5 млн руб. Не такая уж и "смешная" сумма.

Polzovatel
Посетитель
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 10:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение Polzovatel » 13 июл 2016, 13:22

Alienora писал(а):
Polzovatel писал(а):Здравствуйте!
Подскажите возможно ли продление сроков выполнения работ по контракту (строительные работы), в случае если из за многочисленных жалоб, и неоднократного пересмотра заявок на участие, затянулось заключение контракта по эл. аукциону?!
Аукцион был опубликован в середине апреля, а дата проведения аукциона перенеслась аж на середину июля, при этом срок выполнения работ по контракту установлен на середину августа. Соответственно, если изначально на выполнение работ оставалось 3-3,5 месяца, то сейчас остается всего дней 10.
Была ли у кого нибудь подобная ситуация?

Да сколько угодно таких ситуаций при нашей действительности было. И на форуме уже обсуждались! Не ленитесь и почитайте.
А по существу, после заключения контракта можно изменить сроки воспользовавшись этим:
"1.1. В 2015 и 2016 годах допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 и 2016 годах, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.(ст.95 44-фз)"



Это вы из ПП РФ №191 вычитали? Так согласно п. 3 Постановления: Настоящие Правила применяются к контрактам со сроком исполнения свыше 6 месяцев, исполнение которых по независящим от сторон обстоятельствам без изменения их условий невозможно. При этом срок выполнения работ по вышеуказанному контракту изначально составлял не более 3,5 месяцев (в итоге 15 дней).

Polzovatel
Посетитель
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 10:43
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роль: Поставщик
Пункты репутации: 0

Re: Продление сроков выполнения работ по контракту.

Сообщение NadinS » 13 июл 2016, 13:25

Polzovatel писал(а):Здравствуйте!
Подскажите возможно ли продление сроков выполнения работ по контракту (строительные работы), в случае если из за многочисленных жалоб, и неоднократного пересмотра заявок на участие, затянулось заключение контракта по эл. аукциону?!
Аукцион был опубликован в середине апреля, а дата проведения аукциона перенеслась аж на середину июля, при этом срок выполнения работ по контракту установлен на середину августа. Соответственно, если изначально на выполнение работ оставалось 3-3,5 месяца, то сейчас остается всего дней 10.
Была ли у кого нибудь подобная ситуация?

Добрый вечер! Аук уже прошёл?
Оптимизм — это недостаток информации. (Ф.Раневская)
Аватар пользователя
NadinS
Профессор
 
Сообщений: 9554
Зарегистрирован: 05 май 2014, 09:02
Откуда: Деревня Гадюкино
Благодарил (а): 196 раз.
Поблагодарили: 994 раз.
Роль: Заказчик
Пункты репутации: 493

Пред.След.

Вернуться в ФАС и Арбитраж, проверки и штрафы

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: ASGOR

Работает на phpВВ © phpВВ Group